个人买卖房屋合同(精品五篇)
伴随着人们对法律与维权理念了解的日益加深,合同的成立以对合同的承诺为条件。签订合同,我们才能第一时间捍卫自己的合法权益,你也在寻找与合同相关的范本吧?对于“个人买卖房屋合同”这个话题生日祝福语网觉得非常值得深入研究,继续了解更多相关信息请您阅读下方文章!
个人买卖房屋合同 篇1
转让方(简称“甲方”):_________________,身份证号:_________________
受让方(简称“乙方”):_________________,身份证号:_________________
经甲、乙双方友好协商,甲方将位于市区小区号楼单元室的单位购房指标转让给乙方,现双方就转让事宜达成协议如下:_________________
一、甲方现将该指标转让予乙方,乙方须一次性支付甲方转让费人民币元整。
二、甲方将所有有关该购房的操作事宜交付乙方处理,甲方不承担任何责任。协议签订后,乙方必须遵守甲方单位购房的规定,按要求交纳房款,如乙方违反单位规定,不按要求按期交款,造成的后果由乙方负责,且甲方所收转让费不退。
三、自转让生效后,该房的位置、楼层和户型的选择以及该房甲方所享受的福利和所负担的义务均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
四、过户手续由乙方负责,甲方协助乙方办理有关手续,但不负担过户过程中产生的一切费用。
五、乙方在该房过户到乙方名下之前,涉及到甲方房屋所有权的事宜须经过甲方同意。
六、乙方在该房过户到乙方名下之前,涉及到甲方房屋抵押权的事宜须经过甲方同意。
七、乙方在该房过户到乙方名下之前,乙方不得将该房屋用于各种担保。
八、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成,则依法向人民法院起诉。
九、该协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后即发生法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
个人买卖房屋合同 篇2
原告:
住址:
身份证号码:
被告:
住址:
身份证号码:
诉讼请求:
一、请求贵院判令被告继续履行合同,并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_________元,违约金_________元/天,(由____年___月___日至____年___月___日)逾期7个月,(按银行同期贷款利率计算)。
三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照_____元/月/建筑平方米向原告支付补偿金,共计人民币____________元。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失____________元。(按银行现利率执行)。
五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
事实与理由:
原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于_____年____月____日与被告签署了《商品房的买卖合同》,原告购买被告开发的______区____楼____门____________号商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于______年____月____日将首付款人民币____________元,于______年____月____日将贷款人民币____________元付于被告账户,合计总房款____________元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定,该商品房应于______年____月____日将前验收合格并交付使用,但由于被告没有依照《_____市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》,导致至今_____年____月____日,原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定,“甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的,应当以违约造成的损失确定违约金数额第十七条损失赔偿额标准:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“_____市国土资源和房屋管理局”《关于发布____年房屋租赁市场指导租金的通知》中《______住宅房屋指导租金》_______区_____元/月/建筑平方米,以此为依据要求增加违约金数额。自______年____月____日至______年____月____日的违约金为人民币____________元。
原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝,被告故意躲避原告之询问,无奈之下,原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《民法典》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》______年____月____日执行版的相关规定,向贵院提起诉讼,请求人民法院依法予以支持。
此致
____________人民法院
具状人:____________
______年____月____日
附:
起诉状副本____份;
证据材料副本____份。
个人买卖房屋合同 篇3
城市房屋买卖合同范文一
卖方: (以下简称甲方)
买方: (以下简称乙方)
一、甲方单位现有一套位于 的住房,甲方自愿将其住房出售于乙方。
二、甲方确认以其名义取得的住房房屋产权属于乙方所有,单位办理房屋产权证以及土地使用证时直接办理到乙方名下。
三、自签订本协议之日起,乙方为此房屋的实际产权人。
为明确双方的权利和义务,以达到上述目的,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方取得该住房房屋产权,特签订以下协议:
第一条 甲方住房坐落于 县 街 ,该房屋位于第 层 室、房屋结构为 、建筑面积 平方米的房屋产权,自协议签订之日起,乙方即为上述约定房屋的实际产权人,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用,甲方不得就该房屋再与他人订立《买卖合同》。
第二条 本房屋售价为人民币大写 元( ),乙方将该房屋价款一次性付于甲方,此价款为购买该房屋的所有费用,如涉及其他费用,由甲方承担,乙方不予承担。
第三条 因该房屋暂无房屋产权证和土地使用证,甲方必须保证本
协议签订之后,甲方单位办理房屋产权证和土地使用证时直接办理到乙方名下,办理双证费用由乙方承担。无论出于何种原因,致该房屋产权暂时无法办理至乙方名下,在此期间,乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的所有权益,甲方不得就此主张有任何异议。
第四条 因该房屋暂无双证,将来可以办理并需要甲方协助时,由甲方负责在接到通知后一周内帮助乙方办理,不得借故拖延时间,如因甲方原因使乙方无法及时办理相关手续而使乙方受到损失,乙方有权向甲方索赔全部损失。
第五条 如甲方单位在办理房屋产权证和土地使用证时,不允许直接将集资房屋的产权办理至乙方名下,则甲方在取得该房屋产权证书及土地使用证后,将以甲方取得的房屋权协助乙方过户至乙方名下,该转让费用均由甲方承担。
第六条 甲方必须保证转让房屋权属清楚,无任何家庭纠纷,转让前无其他拖欠费用,若发生与甲方有关的债权债务或家庭纠纷,概由甲方清理并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失由甲方负责赔偿。
第七条 因本房屋暂无双证,且为清水房,双方约定甲方收到购房款,乙方拿到本房钥匙为交易成功,甲乙双方均不得反悔,若甲方反悔,甲方除返还乙方所付全部购房款外,还将另付违约金 元整,若房屋乙方已装修,甲方还将赔偿乙方的所有房屋装修费用。
第八条 本房屋因暂无双证,其平方面积按套计算,将来办证过程中如有测量误差,甲乙双方约定,互不追究,其成交价不变。
第九条 本合同在履行中若发生争议,甲乙双方友好协商解决,经协商解决不成诉至法院。
第十条 本合同按照相关法律法规进行,一式三份,甲乙双方及证明人各执一份,一经签字即产生法律效力。
甲方:
身份证号:
住址:
工作单位:
联系电话:
签字地点:
年 月
证明人:
身份证号:
住址:
工作单位:
联系电话:
签字地点:
年 月
乙方: 身份证号:住址: 工作单位:联系电话:签字地点: 年 月 日 日 日
城市房屋买卖合同范文二
卖 方: 甲方 【身份证号: 】
立合同人 以下简称
买 方: 乙方 【身份证号: 】
经充分协商,甲乙双方现就房屋买卖事宜订条约如下:
一、 甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有,并已收取乙方购房定金人民币(大写)
2、该房屋的所有权证号为:;国有土地使用权证号为:。 3、该房屋的土地使用权取得方式“√”:出让( √ )本合同一经签订,该房屋占用范围内的土地使用权同时转让。
二、甲乙双方商定成交价格为人民币【¥】元, 乙方在房款支付具体约定为:
1、于前,乙方支付甲方房款; 2、于前,乙方支付甲方房款; 3、于前,乙方支付甲方房款三、甲方于年月日前将房屋及附属物正式交付给乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方时,应将该房屋腾空,清结该房屋已发生的水、电、煤气、电话、有线电视、物业管理等各项费用,并将付讫凭证及该房屋的钥匙交于乙方验收。
四、甲方应就该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方和丙方,并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况均已知悉,并无任何异议。
个人买卖房屋合同 篇4
甲方:____市房产买卖有限公司
乙方:
甲、乙方双方本着自愿,平等,信用的原则,经协商达成委托卖房协议如下:
一、乙方应如实填写出售房屋登记表,并出示产权证及身份证,提供产权证复印件。
二、乙方保证该房屋权属清楚无争议,无纠纷,并已征得共有人同意,否则造成不良后果均由乙方负责。
三、该方最终成交价,由买卖双方自主商定,甲方只提供参考意见。乙方与甲方所介绍的卖房达成买卖协议时,须交甲方按成交价的1%的'中介费,成交价低于伍万元按500元收费。
四、乙方也可同时委托他人或自行联系卖房,但不得与甲方介绍的买方以各种借口私下交易,否则,应承担双倍的中介服务费。
五、甲方应通过媒体发布卖房信息。物色,筛选,推荐适合买方。带客户到乙方现场看房。如实传递买卖双方的要求,积极周旋,直至买卖成交。
六、甲方还可以为乙方提供下列服务:起草房屋买卖协议、代办产权转移过户手续为定金、房款的收付提供信用帐户,钝化矛盾、调解纠纷,提供有关法律服务。
七、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效,如双方今后另行签订协议或委托书,本协议终止,权利义务关系以后签协议为准。
甲方:_______公司
乙方:_____地址:_____电话:_____
委托代理人:_____身份证号码:_____
个人买卖房屋合同 篇5
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,在平等、自愿的基础上,订立以下合同:
一、甲方自愿将公司开发的卖于乙方,此房建筑面积:m,储藏室号,建筑面积:m。
二、转让价格:此房屋总价款(含储藏室)为整(小写:¥)。
三、付款方式:
1、乙方首付房款定金元(大写:),甲方办理完房屋户名更改合同手续后,乙方再支付剩余的元(大写:)房款,至此乙方拥有该房屋的产权,甲方不得以任何理由干涉。
2、甲方收到乙方支付的房款后,出具收条。
四、该房屋拆迁补偿,过渡期自 年 月 日至 年 月 日,逾期不能交房时,按照市号令超期临时安置费的标准执行,本房屋的逾期补偿费用由乙方享受,具体补偿时间以开发商补偿给回迁户的时间为准,甲方应及时通知乙方,不得以任何理由享有。
五、甲方负责办理本房屋户名更改合同等相关手续。
六、甲方负责解决本套房屋应享有的回迁户待遇。
七、违约责任:
如甲方违约,甲方应退还乙方全额房款及利息,并支付此房款全额的200%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约,扣除乙方房款的50%。
八、如开发商中止开发,协商无果的'情况下(期限为壹年),甲方退还乙方全额房款及利息(利息以银行利息为基准),乙方退还所领本套房屋的逾期补偿款。
九、甲方应全程协助乙方,直到乙方取得房产证。
十、本协议未尽事宜,双方另行协商解决。
十一、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:乙方:
日期:‘
上一篇:吃生日饭大餐句子(收藏53句)
下一篇:诗经与楚辞中的名句集合106句
- 卖房合同五篇
希望更深入了解“卖房合同”的内容吗?别错过这篇文章,它将给你带来更多的洞见。随着越来越多公民开始注重积极维权,对于合同的重要性也变得司空见惯。签署合同能够更好地保护我们的权益,如果你需要更多的技巧,请继续关注我们的网站!...
卖房合同 12-23 - 个人房屋买卖合同
“愿永远初心如阳,愿永远不淡漠,不相忘。生日快乐!”每个人的生日是日常中不平常的一天,如果无法到现场祝贺生日,都会通过手机或者贺卡送上生日祝福语。您是否在寻找更有意义的生日祝福语?下面的内容是小编为大家整理的个人房屋买卖合同,相信能对大家有所帮助。2022房屋买卖合同是网为大家提供及整理发布,其中里...
房屋买卖合同 04-05 - 卖房合同书五篇
经过精心整理,我为您准备了一个名为“卖房合同书”的文章。一旦步入社会,我们就会面临各种经济交易,越来越多的事情需要凭借合同来解决。合同是当事人依法签订的协议,受法律的保护。签署合同意味着双方对合作内容没有异议,并且愿意遵守合同的条例。如果您认为这篇文章有价值,请收藏并分享给您的朋友们!...
卖房合同书 12-23 - 房屋买卖合同十五篇
伴随着推动社会经济进步,形成合同是开端,确立合同效力是其后续。你是否困扰于合同起草的技巧?本文致力于为读者整理一篇关于“房屋买卖合同”的篇章,感谢您阅读本页,期望您能成为我们忠诚的读者!...
房屋买卖合同 02-08
- 对晚辈的短信生日祝福语59句 晚辈生日祝福语短信 08-25
- 最新畜牧个人年终工作总结 畜牧年终工作总结 08-25
- 儿子生日祝福语简短独特摘录(24条) 儿子生日祝福语 08-25
- 买卖读后感五篇 买卖读后感 06-10
- 妈妈对孩子生日的祝福语简短71句
- 给爸爸的祝福语简短文案(56句) 爸爸祝福语文案 08-25
- 产妇申请书热门 产妇申请书 08-25
- 最新贷款心得体会(必备5篇) 贷款心得体会 08-25
- 生产部个人个人年终工作总结(精品五篇) 生产部年终工作总结 01-13
- 勤奋的名言通用181句 勤奋名言 08-25
- 暖心的生日祝福语女朋友汇集 生日祝福语女朋友 08-25