随着人们法律意识的建立,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编精心整理的开挖施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。
建设工程爆破施工合同 篇1
发包方: (以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任,经双方协商达成以下协议:
第一条 分包内容:
1、按照本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖/回填工程施工;
2、按照本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖/回填工程施工;
3、满足本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面,坡度;
4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底,达到浇筑砼垫层的标准要求,机具、设备、运输等工具的组织与管理;
5、负责落实开挖/回填土方的卸料场地,手续完善;
6、负责落实开挖土方/土方回填的运输过程城市市政管理相关手续;
7、负责协调、处理开挖/回填土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切情况;
8、负责土方挖掘地面垃圾的清运、在挖掘过程中产生的垃圾清运与土方回填残留物清运;
9、负责土方回填使用材料的运输、转运、储存等;
第二条 合同工期:
本工程从合同鉴定之日起,从20__年7月12日至20__年1月29日完成。本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序配合所需时间及分包单位延误的工作时间在内。
第三条 分包单价:
1. 甲方将本项目城区管道网络系统安装前的土方挖掘(管沟开挖)与安转后的管沟回填工程承包给乙方,挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算以实际测算为准。土方开挖单价: 42.82元/m3,土方回填单价:素砼垫层124.01元/m3,填砂保护层326.48 元/m3,为最终结算单价,结算时不再做任何调整。
2. 具体单价见附件1:土方开挖/回填工程报价表。
如检查施工质量达不到合格标准,必须返工到合格标准,返工的一切材料及人工等费用由乙方负责,甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求,乙方应自费整改直至合格。
第四条 提供作业人员:
乙方根据工程需要,提供符合要求的作业人员共15人。
第五条 价款的结算与支付
1、价款的结算:
1)根据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价,经甲方劳资员根据施工任务书出具结算单,项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据。
2)甲方出具的结算单必须有乙方委托的代理人签字确认,乙方委托的代理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准。
2、结算时间:
按月进行结算:定为每月的10号。
3、价款的支付:
1.费用结算后,乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证;在建设单位付款正常条件下,甲方按月进度结算额的 60 % 经银行转账形式拨付给乙方,在工程竣工后付至 95 %。
2.工程竣工后留质保金,待工程质保期满后未出现质量问题,全额返还。
第六条 工程质量
1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意,并办理变更手续后方可改变施工。
2、质量标准,双方约定如下: 质量标准:符合行业使用标准及相关规范要求。
3、具体质量要求:
1.工程质量必须符合本工程设计图纸和国家的有关规范要求,甲方必须指派施工技术人员检查督促,以保证工程质量。
2.所有各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格,并按规定做好验收记录后,方可进行下道工序的施工。
第七条 安全施工及安全事故处理
1、安全施工:
1.甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2.乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施,应由甲方主管部门(或指定的负责人)进行检查,并做好检查记录,确认符合安全标准时,持有本人特种作业操作证的人员方可操作。
3.费用由乙方承担。
2、伤亡事故处理:
乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽力抢救伤者,同时保护好现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体,由乙方所聘用的施工人员(包括但不限于技术人员、农民工等)与乙方形成劳动关系,与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿,则视为甲方替代乙方履行,甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后,有权向乙方主张权利。
第八条 环境控制
乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定,避免造成环境污染,对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。
第九条 机具设备供应
1、由甲方提供的机械设备为:搅拌机、垂直物料提升机、发电机 。
2、由乙方自备的工具为:帽、安全带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。
3、乙方自备的工具须自带入现场,由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场。
4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定,履行书面领、还手续,对借用甲方的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十条 双方义务
1、甲方
1.对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督检查。
2.及时提供乙方生产所必需的技术资料,并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底,提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负。
3.负责安排好乙方人员的连续生产,避免停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产,应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。
4.为乙方工人提供符合卫生标准的食宿条件,食宿费用自理。将乙方纳入公司《质量环境职业健康安全管理体系》管理。
5.严格履行合同规定内容,监督乙方工人工资的发放。
6.及时办理现场签证的义务,将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。
2、乙方
1.应与其提供的工人签订劳动合同,保证人员的身体素质和技术水平,工人年龄不低于18周岁,不超过55周岁,持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件,并将工人按甲方要求进行登记造册备案,现场工人不允许用当地及附近村民。
2.保证其队伍人员的相对稳定,如有变更注册人员,要在进场第一时间文字通知甲方,否则后果自负。确保安全、质量目标,按期完成甲方下达的`生产任务,服从甲方统一调动、安排。当甲方不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下,可将人员进行临时调整,对所调整的人员向甲方出据书面通知。
3.在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具,如发生损坏或丢失应折价赔偿。
4.对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度,服从甲方有关人员的监督和检查,及时向甲方提供有关情况和资料。
5.乙方应每月及时支付工人工资,并每月向甲方提供真实的工资支付表。
6.乙方必须遵守国家法规,为所属施工人员、施工财产购买相关保险,并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险,甲方将从结算款中扣除,代其购买。因施工安全措施不当,造成人身作亡事故,所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失,责任由乙方自负。
第十一条 违约责任
1、甲方
1.由于安排任务或材料机具供应不及时造成停工、窝工应按实际发生的工日,双方现场洽商做好记录,作为结算凭证。
2.任务不足时,应提前7天通知乙方,双方协商后可提前终止合同。
3.由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。
2、乙方
1.因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可终止合同,其工料损失由乙方负担,结算时按情况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。
2.施工过程中无故撤走部分或全部工人,并因此对合同工期造成影响,甲方可通知乙方在 2日内出示书面答复材料,乙方未书面答复,甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同,并有权索赔。
3.进场人员不符合要求,甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时,甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负),并书面通知乙方,直至终止合同。
第十二条 如遇不可抗力因素时,本合同允许变更或终止。
第十三条 如国家政策性调整致使合同项目不能继续实施时,双方协商解决并做好善后工作。
第十四条 为保证合作顺利进行,乙方 为派驻工地的代表,负责日常的管理、协调工作。
第十五条 因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,协商不成的,同意交由甲方所在地法院管辖解决。
第十六条 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后,即宣告终止。
第十七条 本合同一式 六 份,具有同等法律效力。
第十八条 本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
补充条款:
1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力,不得以此为由向甲方追加费用。
2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责,甲方不再承担任何费用。
3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工,做好文明施工。如若不能够满足合同单价包括的工作内容,另外出现材料清理,拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。
4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等不良事件,如若发生,造成甲方损失的由乙方赔偿。
5、周转工具实行领退料制度,其他按《周转工具管理协议》执行。
6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担。
7、合同订立后,不能再行追加合同以外的任何费用,合同中已包含一切的风险。
甲 方 签 章:
乙 方 签 章:
___年 ___月___ 日
___年 ___月 ___日
建设工程爆破施工合同 篇2
甲方:(以下简称甲方)__________
乙方:(以下简称乙方)__________
甲方将凤凰城B栋二楼750㎡室内装修承包给乙方,为了明确各自责任,经双方协商达成如下条款
第一条工程名称:全优加芬兰探索式早教机构装饰工程
第二条工程地点:凤凰城商城B栋二楼
第三条工程内容:早教中心室内装修(详见内清单)
第四条承包方式:包工包料、包干方式
第五条工程造价:预算价:陆拾柒万捌仟肆佰伍拾陆元整(678456.0元)最后工程总价经双方审定为陆拾贰万元整(620000.0元整)如图纸不变更或甲方不增加其他工程工程总价不变
第六条合同工期:开工日期20XX年4月1日,竣工日期为20XX年6月20日,共80个工作日,每日需经双方确认是否能施工。如因其他的客观因素影响工程进度,工期可以相应顺延。
第七条付款方式:乙方人员进驻场地,材料进入及施工10天内,甲方支付总价款的20%,约应付人民币拾贰万肆仟元整(124000元整);总工程量完成40%以上时,甲方第二次付总价款的30%,约应付人民币拾捌万陆仟元整(186000元整);总工程量完成90%以上时,甲方支付总价款的30%,约应付人民币拾捌万陆仟元整(186000元整)所有工程竣工验收合格后的.`20个工作日内,甲方支付剩余
第八条设计变更:如施工当中需要变更图纸及项目,需双方协商认可,其变更增加的费用由甲方承担
第九条工程质量:乙方必须严格按图施工,精益求精,努力创造优良工程,不偷工减料,以次充好,影响工程质量
第十条甲方双方职责职责:
甲方职责:
(1)甲方须无偿提供施工场地的电力设施。
(2)甲方应按时支付工程款,不得延缓付款,以免延误工期。
乙方职责:乙方必须在规定的时间内按时完成工程,因施工操作不妥,造成安全事故,其责任由乙方承担。
第十一条违约责任:甲方不按时付工程装修款,每逾期一天,处罚1000元,乙方延误工期,每逾期一天,处罚1000元。
第十二条合同纠纷:以上条款未尽快事宜,双方协商解决,如出现纠纷由甲乙双方当地人民法院裁决
第十三条本合同壹式两份,甲乙双方各执壹份,双方签字后法律生效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程爆破施工合同 篇3
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的施工图设计任务书,甲乙双方经充分协商,就甲方委托的施工图设计事宜,达成如下协议。
一、工程项目概况
1、工程项目名称:____________。
2、工程建设地点:________________________。
3、工程设计规模:____________________________________。
4、工程估算(概算)投资:____________。
二、设计内容、范围、技术标准
1、设计内容:____________。
2、设计范围:____________。
3、技术标准:____________
(1)《城镇燃气设计规范》(_____________);
(2)《输气管道工程设计规范》(_____________);
(3)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》____________
(4)《城镇燃气室内工程施工及验收规范》_____________
(5)《油田长输管道工程施工及验收规范》_____________
(6)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》_____________
(7)《建筑设计防火规范》(______________);
(8)《原油和天然气工程设计防火规范》(______________);
(9)其它:现行有关设计规范。
三、设计费及支付
1、设计费(含税):_____________
2、最终设计费以工程结算价格和实际设计户数为准:入户燃气管道设计费按_____________元/户(入户引入管总阀门为界)计取;工业、商业用户及居民庭院燃气管网按照工程造价的_____________%计取。
3、支付:
(1)本合同生效后,由甲方下达“燃气工程设计委托书”,乙方组织人员进行设计,乙方按照双方规定时间提交第一套设计图纸后十日内,甲方支付给乙方燃气工程设计委托书总工程量_____________%设计费;
(2)单项工程竣工验收合格后十五日内支付该单项工程设计费的_____________%,如工程在一年内不能竣工,甲方应在最终版图纸完成满一年后_____________日内付概算余款。
4、乙方指定下列账户为接受设计费的帐户,并对其信息真实性、安全性、准确性负责。银行账户如下:
收款人:_____________。
开户行:_____________。
账号:_____________。
四、双方的权利与义务
(一)甲方
1、要求乙方选派合格的设计人员进行施工图设计。
2、要求乙方按合同约定提供合格的施工图文件。
3、要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改;不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计。
4、负责及时向乙方提供有关工程设计所需的确切资料(包括初步设计文件资料、设计任务书、用地红线图与地形图、政府有关批文与规定),并对所提交资料及文件的完整性、正确性及时效性负责。
5、组织本施工图设计的会审,根据评审结论要求乙方进行完善补充。
6、负责组织设计部门与设备商之间设计条件对接会。
7、为方便乙方顺利完成工作提供必要的工作条件和安全环境。
(二)乙方
1、按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计,严格审核设计文件,并按约定的进度、质量交付设计文件。
2、按照设计任务书所规定的内容和深度进行设计,不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。
3、不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。
4、委派相关专业的设计人员参加施工图设计的会审、协调会议以及工程验收工作,并及时完善和优化设计方案。
5、根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底,配合施工,解决施工过程中有关设计问题。
6、对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题,应及时提出处理意见或解决方案。
7、除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外,乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商。
8、工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要,采用有利于环境保护、提高能效的设计方案。
9、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
10、未经甲方书面同意,不得擅自将合同项下的设计业务转委托。
五、设计变更
1、甲方因下列原因可以进行设计变更,甲方根据需要进行设计变更,或者所提交资料作较大修改,设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的,交付期相应顺延,需返工修改设计的,甲方应按乙方实际工作量支付返工费。
(1)超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件;
(2)提交的基础资料错误并作较大修改;
2、乙方因下列原因可以进行设计变更,因变更增加的设计费用由乙方承担。
(1)设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的;
(2)设计遗漏、错误、设计深度不够。
(3)在设计任务书范围内,由于乙方原因导致需优化设计方案。
3、因一方原因造成设计变更的,变更方应提出设计变更书面申请,甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。
六、保密
1、在合同履行期间,乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露;
2、对乙方所有的技术成果权,甲方负有保密义务。未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。
七、合同变更、解除
1、合同经双方协商一致,可以变更或解除。变更或解除协议应采用书面形式。
2、出现下列情形之一的,一方可以解除合同,但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务:
(1)给甲方造成损失拒不赔偿的;
(2)对甲方提出的合理要求拒不履行的;
(3)擅自将合同项下的设计业务转委托;
(4)其它:
八、违约责任
1、甲方未按期提供有关基础资料,致使乙方无法进行设计的,设计文件交付日期相应顺延。
2、甲方无正当理由逾期支付设计费,每逾期一日,按银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
3、乙方未按期交付设计文件及有关资料的,每逾期一日,乙方应向甲方支付设计费_____________‰的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
4、乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的,乙方应向甲方支付设计费_____________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5、由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题,给甲方或第三人造成损失的,由乙方承担责任。乙方除免收受损失部分的设计费外,应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失。
6、乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的,应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
九、争议的解决办法
1、在本合同履行过程中发生争议时,甲乙双方应及时协商解决。
2、如协商不成,可选择下列第(2)种方式解决:
(1)提交/(仲裁机构名称)申请仲裁,适用该仲裁机构的仲裁规则,仲裁地点在_____________;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
十、其它
1、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效。
2、本合同一式陆份,甲方执四份,乙方执两份,各份合同具有同等效力。
3、合同附件及补充协议是合同组成部分,具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致,以本文为准;如补充协议与本文不一致,以补充协议为准。
4、甲方下达的“燃气工程设计委托书”为本合同附件。
5、其它:_____________。
甲方:
乙方:
建设工程爆破施工合同 篇4
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为加强工程建设管理,确保工程质量,提高投资效益,甲方将本合同建设项目确定由___乙方承担施工。现就有关建设施工事宜,甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规及结合本工程项目实际情况,经协商一致,签订合同条款如下:
一、工程概况
工程名称:涉外花园二期工程
地点:涉外经济学院内
工程内容:土石方工程
二、工程承包范围
承包范围:___按甲方提供设计图纸施工(详见土方施工图)
三、工程施工方式、数量、单价及包含的内容
(一)按照本工程的规定,本工程以包工包料的方式进行。
(二)工程数量及单价:
本工程土方开挖、外运、回填总工程量,经双方计算确认土方工程数量为:m3,含税综合包干单价:贰拾叁元陆角整(23.6元)Mm3(含土方开挖费,并运至场外卸土区费,运输途中城管卫生费用,卸土区的场地平整费和税费,卸土区由乙方负责)。共计元,大写___佰___拾___万___仟___佰___拾元整。
(三)乙方包干单价范围内工作包括以下内容:
(1)按设计图标段地块内切方区全部土石方挖运至卸土区;
(2)挖方区和卸土区内运输路线的开通,施工现场的文明施工,扬尘污染控制;临时道路洒水,运输车出场的冲洗等;
(3)切土区清表、测量、平整到设计标高;
(4)场内修建进场通道和挖方区卸土区的土方运输道路,包括:日常维护及下雨后修整;已建好的道路上运输的泥土清理、冲洗、安全组织等费用(车辆出场时应冲洗或清理车轮的泥土,保证车斗不掉土,如出现以上情况城管执法队罚款由乙方自负)并控制扬尘污染;临时道路要洒水等等;
(5)办理渣土准运证以及长沙市建筑垃圾处置许可证等土石方施工、运输的相关手续;
(6)高压线留土堆及电缆和通讯线路的保护等等;
(7)挖机、推土机等机械设备进出场均不另计费用;
(8)承包范围内的填方区、挖方区放坡处的边坡修整均不另计费用;
(9)在施工期间出现阻工以及因乙方原因造成的一切损失均不另计费用,由乙方自行负责处理,工期不予顺延。
(10)与本次土方工程施工相关的全部费用由乙方负责。
(11)国家相关税金由甲方代扣代缴。
(12)乙方对挖土区、卸土区现场以及运输车的安全负全部责任。
(1)本工程土方量按实地测量的坐标点开挖到位,施工中不增加减少土方总量。
四、工期
根据国家工期定额和使用需要,商定总工期如下:
合同总工期为___天,开工日期为___月___日,完工日期为___年___月___日(雨天除外)。
五、合同价款:
金额(大写)___万元整(人民币)¥:___元。
六、标准质量
1、工程质量必须符合设计图纸(含变更设计)的技术要求。
2、乙方应按国家规定的施工规范、规程和质量标准施工,工程质量必须符合验收要求。
3、乙方在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的'质量监督和管理。
七、组成合同的文件
组成合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程核价单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。
八、竣工验收
工程竣工经自查合格后由乙方向甲方提出申请,由甲方按照竣工验收标准
组织相关单位进行初验,乙方按初验中提出的问题整改后再提出正式竣工验收申请。
九、工程款支付款方式
工程竣工并经验收合格待工程结算完毕后,年1月底付50%,年9月底付清。税金已包含在包干造价内,乙方必须提供正规的建安发票。
十、双方权利和义务
甲方:
1、指派同志为甲方代表,指派负责
施工过程中各种设计变更、增补工程签证、质量鉴定等工作。
2、在甲、乙双方组织的内部竣工初验合格后,甲方收到乙方提交的书面竣工报告和全部竣工图及资料5天内,甲方应组织进行验收交接。
乙方:
1、乙方指派方法采取有效的安全措施,确保安全生产和文明施工。对施工现场需保护的管线路面、树木等设施在施工中应及时采取有效措施,必要时需移开,费用由乙方负责。杜绝一切事故发生。在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切经济责任和刑事责任,由乙方承担。
2、在合同实施过程中,由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的经济责任和刑事责任,全部由乙方承担。
3、乙方应负责做好与当地村民的协调工作,如因施工原因,造成与村民纠纷,由乙方自负。
4、乙方服从甲方的管理。
十一、违约责任及奖罚办法
1、因乙方原因工程质量未达到合同规定的合格标准时,乙方负责无偿返工,直至达到合同规定标准。
2、本工程按合同工期不能按时完成时,每推迟一天罚款元,每提前一天奖励元奖罚对等。
3、合同签订后,乙方不能如期开工,甲方有权终止合同,并另行安排施工队伍。如中途停工,前期施工不结算工程款,甲方有权清退乙方并另行安排施工队伍。
4、本工程乙方不得以任何形式转包给第三方,一经发现甲方有权终止合同,一切损失由乙方负责。
十二、附则
1、八家湾土方计算图为本合同附件,具有同等法律效力。
2、本合同有效期为合同签订之日起至办完结算并付完全部工程款止。
3、本合同正本贰份,由甲乙双方各执壹份,副本各执叁份。
4、如施工过程中由于情况变化而增补合同条款,双方可另行协商拟定,与本合同具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章生效。
十三、争议解决:
任何一方违反合同规定,双方协商解决,协商不成,按以下第种方式解决:
1、向长沙仲裁委员会申请仲裁;
2、依法向有管辖权的人民法院起诉。
甲方(盖章)_______________
联系电话:__________________
法定代表(盖章):__________________
甲方地址:__________________
乙方(盖章):__________________
联系电话:__________________
法定代表(盖章):__________________
(或法定委托代理人):__________________
乙方地址:__________________
___年___月___日
建设工程爆破施工合同 篇5
甲方:
乙方:
依据有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,
签订本合同,信守执行:
一、合同内容及要求:________________
二、设计费用:
收费方式:________________
设计费用总计为:人民币¥________________,(大写:________________)。
三、付款方式:
企业包年设计服务
1、按月支付,即人民币 ¥________________,(大写:________________)。
其它设计服务
1、甲方需在合同签订时付委托设计总费用的 %即人民币 ¥________________,(大写:________________)。
2、乙方将设计源文件交付甲方时,甲方需向乙方支付合同余款,即人民币¥________________(大写:________________ )。
四、设计与制作作品的时间及交付方式:
1、在收到预付款 日内完成整个 设计事项。
2、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定:
1、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品享有部分权利。
2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
3、甲方在付清所有设计费用后完全享有设计作品的所有权、使用权和修改权;
甲方义务:
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:
乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。
3、乙方不可将设计制作作品用于合同约定外用途。
七、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效:
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
建设工程爆破施工合同 篇6
尊敬的领导们、同事们:
我是xx爆破工程的项目经理xx,下面我就本项目的工作情况向大家做一个详细的述职。
在项目筹备阶段,我带领团队对施工现场进行了多轮勘查,详细分析了地质结构、岩石特性以及周边环境的敏感点等关键信息。基于这些数据,我们制定了多套爆破方案,并通过模拟分析和专家论证,最终确定了一套既能满足工程进度和质量要求,又能最大程度降低安全风险和环境影响的最优方案。在这个过程中,我积极协调各方资源,包括地质勘探单位、设计单位以及相关政府部门,确保方案审批顺利进行。
安全管理在爆破项目中犹如生命线。我构建了全方位的安全管理体系,从人员的安全资质审核到现场的安全操作规范执行,每一个环节都严格把控。为每一位施工人员建立了安全档案,记录其培训经历、考核成绩以及违规情况等信息。在施工现场,实行分区管理,设置了严格的人员和车辆出入登记制度。配备了先进的安全监测设备,如爆破振动监测仪、飞石防护网等,对爆破作业进行实时监测和预警。通过这些措施,成功地将安全风险控制在最低限度,保障了施工人员的生命安全以及周边居民和设施的安全。
爆破质量直接关系到整个工程的后续进展和稳定性。我组织成立了质量控制小组,负责对爆破作业的全过程进行质量监督。从炸药的选择和配比到起爆网络的设计和连接,都按照高标准进行操作。采用高精度的测量仪器对爆破区域进行定位和测量,确保爆破参数的准确性。在爆破后,及时对爆破效果进行评估,根据评估结果对后续爆破作业进行调整优化。通过这种精细化的质量控制,确保了爆破后的岩石破碎均匀、边坡稳定,符合工程设计要求。
在成本管控方面,我采取了一系列行之有效的措施。在爆破器材的采购上,与多家知名供应商建立了长期合作关系,通过批量采购、签订长期合同等方式,降低了采购成本。在施工过程中,合理安排施工进度和人员设备调配,避免了设备闲置和人员冗余。例如,根据爆破作业的`不同阶段和难度,灵活调整施工队伍的规模和结构。同时,加强对施工过程中的成本核算和分析,及时发现并纠正成本超支的情况。通过这些努力,在保证项目质量和安全的前提下,实现了成本的有效控制,提高了项目的经济效益。
团队管理上,我注重培养团队成员的团队精神和创新能力。定期组织内部培训和技术交流活动,鼓励成员分享自己的经验和见解,共同解决项目中遇到的难题。建立了公平合理的绩效考核机制,根据成员的工作表现和贡献进行奖励和晋升,充分调动了团队成员的工作积极性和主动性。在项目实施过程中,团队成员之间相互协作、配合默契,形成了一个高效运转的有机整体。
回顾项目历程,虽然取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处。例如,在应对突发恶劣天气对爆破作业的影响时,应急措施还不够完善;在与部分周边居民的沟通协调方面,还需要进一步加强。在今后的工作中,我将针对这些问题不断改进和完善自己的管理方法,提高项目管理水平。
展望未来,我将继续努力,以更加严谨的态度和更高的标准要求自己,带领团队在爆破领域取得更大的成就,为公司的发展贡献更多的力量。
谢谢!
建设工程爆破施工合同 篇7
甲方:________________________
乙方:________________________
为确保甲方在于田县吉音矿石料有限公司石料加工、生产的质量及安全生产,经甲、乙双方平等协商,为明确双方权利义务特鉴订本合同,以共同遵守。
总则
一、甲方根据新疆和田吉音水利枢纽工程要求规格及用量制定生产计划,乙方根据甲方制定的生产计划按规格要求,保质保量完成生产加工任务。
二、乙方应具备石料加工生产的资质并按生产需求配备相应资质的技术人员,乙方人员组成应包括必需的安全员、质检员、爆破工程师并制定、完善安全生产制度。
三、乙方应根据生产计划需要配备相应的机器设备(包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备)。所配备设备在合同期满后由乙方自行处置。
承揽工程概况
四、工程项目:碎石料石料开采加工。
五、工程总量及规格:拟定碎石料470万立方(具体以新疆和田吉音水利枢纽工程需求量为准);规格根据新疆和田吉音水利枢纽工程需求情况由甲方制定生产计划确定。
六、承揽费用及支付方式:
加工承揽碎石料单价为________________________元/立方。
支付方式:根据用料单位新疆和田吉音水利枢纽工程向甲方付款方式结算,在甲方收取新疆和田吉音水利枢纽工程支付的料款后日内,按乙结算的方数结合单价计算支付给乙方。
七、合同期限:自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利枢纽工程用料期满。
八、合同履约及质量保证金:为确保合同的顺利履,乙方需在签订本合同之日起五日内向甲方支付履约及质量保证金万元。保证金在乙方根据生产需要配备全套机械设备并组织加工生产且新疆和田吉音水利枢纽工程开始用料次月月底前返还。
双方的权利义务
双方在本合同履行过程中,应严格遵守本合同约定,根据互惠互利原则行使权利并履行义务:
九、甲方的权利义务
(一)根据新疆和田吉音水利枢纽工程石料需求情况及时制定加工生产计划以供乙方执行。
(二)根据约定支付乙方加工承揽费用。
(三)乙方在承揽过程中因管理不善,造成石料加工进度、质量、安全等严重后果,或虽未发生严重问题,但经甲方书面通知后未按甲方书面通知执行加工承揽施工的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿给甲方造成的经济损失,就损失金额不能达成一致意见的,乙方按不低于履约保证金金额支付。
(四)除乙方不能按本合同约定及甲方计划完成加工任务,甲方不得与第三人再行签订加工承揽合同。
十、乙方的权利义务
(一)乙方根据承揽碎石、爆破工程需要,享有设备采购、配置的权利、义务,同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权、所任人员的'奖金利润分配权。乙方行使权利不得与国家及地方劳动用工制度相抵触。
(二)乙方应根据甲方的生产计划及规格要求组织石料加工,如不能按期保质、保量完成加工任务,乙方应双倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利枢纽工程石料所支付的违约金、赔偿费用及因此给甲方造成的其它损失。
(三)乙方在本合同履行期内不得以甲方、于田县吉音矿石料有限公司、
新疆和田吉音水利枢纽工程项目部等名义对外出具欠据,其间因乙方承揽工程所发生的债务全部由乙方承担。
(四)乙方所聘用人员应根据需要与签订劳动或劳务用工合同,并按规定办理社会保险费用。所聘人员并应具相应具备所从事工种所需的作业资格证、照。
(五)乙方如因无故拖欠工资或社会保险费用而发生劳动争议,甲方有权封存相当于争议金额的承揽费,以争议解决的裁定、判决、或调解协议为依据监督乙方发放。
(六)在乙方承揽施工过程中如发现玉石,应及时向甲方通报,根据甲方要求变更开采施工方案。所开采玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付开采费用。
十一、违约责任
(一)因甲方制定的生产计划有误造成加工承揽工程积料无法继续生产的,所造成损失由发包方承担。
(二)如乙方未按本合同约定及甲方生产计划完成碎石开采及质量要求对甲方供料造成影响的,乙方应承担因此对甲方造成的不利影响并向甲方赔偿相当于拟定总石料量价款5%的违约金。
十二、合同的生效及终止
本合同自双方签字且乙方向甲方支付了履约及质量保证金后生效。
本合同期满、或因发生不可预见因素致使合同无法履行的、或新疆和田吉音水利枢纽工程变动提前终止用料、或于田县吉音矿石料有限公司被政策性关停等情况,本合同终止,双方互不承担责任。
十三、本合同一式贰份,双方各执壹份。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议,补充协议自双方签订之日生效与本合同具有同等效力。
如因履行合同发生争议,双方应协商解决,协商不成由甲方所在地司法机关处理。
甲方(签字):________________________
乙方(签字):________________________
_______年___月____日
建设工程爆破施工合同 篇8
尊敬的各位领导、同事们:
大家好!我是xx的爆破项目经理xx。在过去的一段时间里,我肩负着项目的全面管理与推进工作,以下是我对本项目工作的详细述职。
在项目前期,我积极组织团队开展爆破工程的勘察与设计工作。深入实地详细了解地质条件、周边环境等关键因素,结合相关规范与要求,精心制定了科学合理、安全可靠的爆破方案。同时,与各方进行了充分的沟通协调,办理了所需的各类审批手续,为项目的顺利启动奠定了坚实基础。
施工过程中,安全管理始终是我最为关注的核心要点。我严格要求团队成员遵守爆破安全规程,从炸药的运输、储存到现场的'装药、起爆等各个环节,都建立了严密的监管体系。定期组织安全培训与应急演练,提升团队的安全意识与应急处理能力。通过这些努力,在整个项目施工期间,未发生任何重大安全事故,有效保障了人员生命安全与周边环境的稳定。
质量把控方面,我秉持着严谨细致的态度。对爆破参数进行反复核算与优化,确保爆破效果精准达到预期。在施工中,严格监督每一道工序的执行,对不符合质量要求的作业坚决予以整改。从岩石的破碎程度到边坡的稳定性,都进行了全面细致的监测与评估。最终,本项目的爆破质量得到了业主与设计单位的高度认可,为后续工程的顺利开展创造了有利条件。
在成本控制上,我通过精细化管理手段,合理规划资源配置。对炸药、雷管等爆破材料的采购进行严格把关,与多家供应商进行比价与谈判,争取到了较为优惠的价格。同时,优化施工流程,减少不必要的人力与设备投入,提高了施工效率,降低了综合成本。在保证项目质量与安全的前提下,实现了成本的有效控制,为项目创造了良好的经济效益。
团队建设方面,我注重培养团队成员的专业技能与协作精神。定期组织内部培训与技术交流活动,鼓励年轻成员积极参与项目实践,在实践中积累经验、成长进步。营造了良好的团队氛围,团队成员之间相互支持、配合默契,为项目的顺利推进提供了有力的人力保障。
回顾过去,虽然在本项目中取得了一些成绩,但我也深知仍存在一些不足之处。例如,在面对复杂地质条件时,爆破方案的调整还不够迅速与精准;在与部分外部单位的沟通协调上,还需要进一步加强。在今后的工作中,我将不断总结经验教训,持续提升自己的专业能力与管理水平,努力改进这些不足。
展望未来,我将以更加饱满的热情与严谨的态度投入到新的爆破项目中。不断探索创新爆破技术与管理模式,为公司的发展贡献更多的力量,在爆破工程领域创造更加优异的业绩。
谢谢大家!
建设工程爆破施工合同 篇9
尊敬的各位领导、同事们:
大家好!我是xx的爆破项目经理xx。在过去的一段时间里,我肩负着领导和管理整个爆破项目团队的重任,致力于确保项目的顺利推进、安全实施以及达成预期目标。以下是我对本项目工作的详细述职。
一、项目概述与目标达成情况
本爆破项目位于xx,其规模较大,涉及到复杂的地质条件和周边环境。项目的主要目标是在规定时间内,按照设计要求完成爆破任务,为后续的工程建设创造良好条件,同时确保整个过程中的人员安全、周边建筑设施不受损害以及环境影响控制在最小范围内。
通过团队的不懈努力,我们成功地达成了项目的各项关键指标。在进度方面,严格遵循预定的施工计划,克服了诸如恶劣天气、地质变化等诸多不利因素的影响,按时完成了各个爆破阶段的任务,保证了整体工程进度的顺利衔接。在质量上,爆破后的岩石破碎效果、场地平整度等均符合设计标准,为后续施工提供了坚实的基础。安全始终是我们最为关注的焦点,整个项目期间,未发生任何一起安全事故,无论是炸药的运输、储存,还是现场的装药、起爆操作,都严格遵循安全规程,有效保障了所有参与人员的生命安全以及周边区域的稳定。
二、工作重点与成果
爆破方案设计与优化
项目初期,我组织技术团队对施工现场进行了全面、深入的勘查,收集了详尽的地质数据、地形信息以及周边建筑物分布情况等资料。基于这些一手信息,我们精心设计了多套爆破方案,并运用先进的爆破模拟软件对各方案进行了反复模拟和分析。
在方案设计过程中,充分考虑了爆破的规模、方式、顺序以及安全防护措施等关键要素。例如,针对不同区域的岩石硬度和结构特点,分别制定了相应的爆破参数,采用了深孔爆破与浅孔爆破相结合的方式,以确保爆破效果的精准性和有效性。同时,为了控制爆破振动和飞石对周边环境的影响,我们设置了合理的爆破警戒范围,并采用了预裂爆破、缓冲爆破等技术手段,有效地降低了爆破有害效应。
在项目实施过程中,根据实际爆破效果和出现的新情况,及时对方案进行了优化调整。如在遇到局部岩石层理结构复杂导致爆破效果不理想的情况时,我们迅速组织技术人员重新评估,调整了装药结构和起爆顺序,最终成功解决了问题,保证了爆破工作的顺利进行。
安全管理与风险防控
建立了一套完善的安全管理体系,从人员培训、设备管理、现场操作规范到应急救援预案,每一个环节都进行了严格把控。
所有参与爆破作业的人员都必须经过严格的专业培训,并取得相应的资质证书。定期组织安全知识讲座和技能培训活动,不断强化员工的安全意识和操作技能。
对爆破器材的管理尤为严格,从采购、运输、储存到使用,都遵循国家相关法规和企业标准。建立了详细的器材出入库登记制度,确保每一批炸药、雷管的流向都清晰可查。在施工现场,设置了专门的炸药临时存放库,并配备了完善的防火、防盗、防爆设施。
每日开工前,都要进行全面的安全检查,包括设备的运行状况、现场的`安全防护设施是否到位等。在爆破作业过程中,安排专人负责安全警戒工作,确保爆破区域内无无关人员和车辆进入。同时,与当地政府部门、周边社区和企业建立了良好的沟通协调机制,及时通报爆破作业信息,取得了他们的理解和支持。
制定了详细的应急救援预案,并定期组织演练。一旦发生突发安全事件,能够迅速响应,采取有效的应对措施,将损失和影响降到最低限度。
团队建设与协作
深知团队的力量是项目成功的关键,因此十分注重团队建设。在项目启动初期,根据团队成员的专业技能、工作经验和性格特点,进行了合理的分工,确保每个人都能在自己擅长的岗位上发挥最大作用。
建立了公平、公正的绩效考核机制,对团队成员的工作表现进行定期评估和奖励,充分调动了员工的工作积极性和创造性。同时,鼓励团队成员之间相互学习、相互交流,营造了良好的工作氛围。
在项目实施过程中,加强了与各个部门之间的协作与沟通。与工程技术部门密切配合,确保爆破方案与整体工程设计相协调;与物资采购部门协同工作,保障爆破器材的及时供应;与安全监管部门保持紧密联系,接受他们的监督和指导,共同为项目的安全顺利推进努力。
三、面临的挑战与解决措施
复杂地质条件
项目所在地的地质条件较为复杂,存在大量的断层、节理以及岩石硬度不均匀等问题,给爆破方案的设计和实施带来了很大困难。
为了解决这一问题,我们邀请了国内知名的地质专家进行现场指导,对地质情况进行了更为深入、细致的分析。根据专家的建议,对爆破方案进行了多次优化调整,采用了差异化的爆破参数和技术手段,如针对硬岩和软岩区域分别采用不同的炸药单耗和起爆方式。同时,加强了爆破过程中的监测工作,及时根据监测数据反馈调整爆破参数,确保了爆破效果的稳定性和可靠性。
周边环境敏感
项目周边有居民区、学校、工厂等重要设施,对爆破振动、飞石和噪声等有害效应的控制要求极高。
对此,我们在爆破方案设计阶段就充分考虑了周边环境因素,采用了微差爆破、减震沟等技术措施来降低爆破振动。在飞石控制方面,设置了多层防护网,并对爆破方向进行了合理调整,确保飞石不会飞向周边敏感区域。对于噪声控制,合理安排爆破作业时间,尽量避开居民休息时间,并采用了一些降噪设备和技术,如在爆破区域周围设置隔音屏障等。同时,加强了与周边居民和单位的沟通与协调,通过张贴公告、召开座谈会等方式,及时向他们通报爆破作业计划和安全措施,取得了他们的理解和信任。
四、经验教训与未来展望
通过本次项目的实施,我积累了丰富的爆破项目管理经验,同时也深刻认识到在项目管理过程中存在的一些不足之处。例如,在面对复杂多变的地质条件和周边环境时,我们的方案调整速度和灵活性还有待提高;在团队协作过程中,部分沟通环节还可以进一步优化,以提高工作效率。
在未来的工作中,我将继续努力提升自己的专业素养和管理能力,不断学习和借鉴先进的爆破技术和项目管理经验。针对本次项目中暴露出来的问题,制定切实可行的改进措施,进一步完善项目管理流程和安全保障体系。同时,加强团队建设,培养更多优秀的爆破专业人才,打造一支更加高效、专业、团结的项目团队。
我相信,在公司领导的正确指导和支持下,通过我们团队的不断努力,我们一定能够在未来的爆破项目中取得更加优异的成绩,为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家!
- 建设工程施工的合同(经典十二篇)
您是否想了解更多有关“建设工程施工的合同”的知识下面是详细内容。随着社会经济的不断进步,合同在生活和工作里的使用范围变得越来越广泛。设立协议是订立合同,变更和终止协议也是订立合同。以下文章仅供参考仅供您做初步了解!...
- 标准建设工程合同
当代社会,大家越来越注重公平正义,在不同的场景下我们所签署的合同也是不一样的,如何有规划性地写好一份合同呢?我给您整理了以下信息:“标准建设工程合同”希望能够帮助到您,如果这篇文章对你的生活有所影响请收藏它留作参考!...
- 建设工程借款合同
怎样才能写出一份高质量的合同文书呢?为了更好适应社会的变化,合同的订立和履行也属于人的行为,而且是比较正式的行为,今天生日祝福语网的编辑特意为大家整理了一篇“建设工程借款合同”的文章,希望本文能够为您的工作和生活增加更多的乐趣!...
建设工程借款合同 04-09 - 建设工程设计合同(通用10篇)
“今天生日,在此向你讲声:祝你生日快乐!青春美丽!”生日对于每个人来讲都是一个非常重要的日子,在生日这天,周边人会不约而同地发来生日祝福语。您是否觉得自己待发的生日祝福语太平常了呢?以下是小编为大家精心整理的“建设工程设计合同”,相信能对大家有所帮助。工程名称:工程地点:发包方:设计...
建设工程设计合同 12-23
