随着社会多元化的不断发展,合同的保护作用愈发重要。那么,我们应该如何撰写一份规范的合同呢?为了给大家提供有益的信息和技巧,栏目小编特意整理了这篇“合同”文章,希望能对您有所帮助!
2022原煤购销标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。原煤购销标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方(销售方)________________
乙方(购买方)________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,达成如下协议:
第一条 煤炭品种、数量、价格
1.1煤炭品种为 煤矿生产的 煤,数量以实际供应并验收的为准,长期供应,但每月保证供应壹万叁仟吨以上煤炭,发热量在5200大卡以上,硫0.8左右,挥发615个之间,水10个以下。粒度最大不能超过50。
1.2 价格:发热量在5200大卡以上按0.13元结算,每降低100大卡降低20元吨。(若煤炭掉价,乙方将提前六天通知甲方)
第二条 煤炭质量
注:,煤质误差按国家标准执行,煤炭质量要求以商丘XX公司的合同要求为准。
第三条 交货时间、地点及运输方式
3.1交货时间:____________________
3.2交货地点:商丘XX公司煤厂
3.3运输方式:火车运输及费用由甲方负责,货到夏邑XX后转汽车运输,汽车车辆由乙方负责,但运费每吨30元由甲方承担。煤从火车站拉出以火车站的过磅为准。甲方应给乙方到电厂的合理消耗(按国家标准),数量以电厂过磅为准。如出现数量短少由乙方按价赔偿。煤炭到火车站后,乙方保证三天运完3000吨,如不能运完,在站内产生的费用由乙方负责。但火车到站卸车费、装车费,站台费等费用由甲方承担(如果油价变动,运费按市场价调整)。
第四条 煤炭验收
4.1 煤炭交货后,由上去XX公司于____日内完成验收。
4.2 质量确认:双方同意以商丘XX公司煤厂的检验结果为准。(附数量单据)检验结束后,各种税收由甲方负责交纳。
第五条 货款支付方式
5.1 乙方收到甲方向商丘XX公司煤厂的交货验收单据,票据齐全后以银行国内信用证方式付清单据记载的全部煤炭款。
5.2 信用证支付的条件如下:甲方向乙方提供全额的增值税发票。电厂煤质检验合格证明和过磅数量单据,双方对上述单据验证可盖章后____日内(休息日除外)。甲方只能划走这批煤的总额,多余的资金等下批甲方到货后,符合上述条款可划付。信用凭证到期不能履约有乙方收回信用凭证。
第六条 保证方式
6.1乙方应前期开具______元的银行信用证明交给甲方,甲方也应在乙____市的银行存入______元的保证金,双方同时到场共同签字才能取款。时间为_____天。
第七条 违约责任
7.1 甲方如不能按约定的时间________年____月____日(以银行国内信用凭证使用期限为准)供应数量、质量符合合同规定的煤炭,存入XX银行的保证金______元作为违约金归乙方所有,并承担违约责任。
7.2 一方违约给对方造成的损失应承担赔偿责任,但因不可抗拒的自然灾害造成的损失除外。(但必须有省级政府的证明)
第八条
8.1 各种税收由甲方负担,甲方每吨付给乙方纯佣金肆拾元。
8.2 本合同未尽事宜可根据情况的变化,经双方商定可另行协商以书面形式签订补充合同,与本合同具有同等效力。
第九条 合同争议的解决
9.1 双方发生争议的,可协商解决;协商不成提请_____市仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
主要负责人:主要负责人:
(签章) (签章)
签署日期:年____月____日
租赁合同 1
出租方(甲方),
承租方(乙方),
根据中华人民共和国民法典的规定,给双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议,
一、设备使用地点及工程情况;
赣县梅林镇杨仙大道文昌苑商住楼
二、租赁设备情况;
设 备名称,(450)型液压打拔桩机
数量(台),一台
随 机人员,两人
租 赁金额,按每月捌万元整不含税金
三、设备的所有权;
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
1、提供良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手必须服从乙方施工管理人员的调度及指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度,否则造成的后果由出租方负责。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
4、甲方设备进场后按24小时工作制作业。但机手必须持证上岗。
四、乙方基本职责;
1、为甲方提供食宿。(床上用品均由甲方自理)
2、乙方不得强迫甲方机手违章作业。
3、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备(设备进入施工现场后乙方向甲方签收机械租赁收据给甲方)。
4、乙方对甲方施工现场的机手要进行安全交底。
五、结算方式及相关事宜;
1、租赁期间,自 年 月 日至 年 月 日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式,设备租赁费按包月计算,乙方在甲方确认设备后向甲方支付押金 元,并且完全支付进场和反程运费 元后办理提货手续。乙方每月支付当月租金次月10日前支付,退场后一次性付清余款,不得拖欠。如乙方逾期未能支付租金,甲方每天按所欠款项的0.3%收取违约金,并有权停止机械或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算 元/天。
3、运费的承担,设备的进退场费用由乙方承担,进退场 元计算。
4、油料提供,乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
5、设备租赁期间,乙方如需转移工作施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
六、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力,本合同附件包括,租赁合同附表,租赁机械收据,及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
七、争议的解决,有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据中华人民共和国民法典及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同一式二份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。全部款项结清后终止。
甲方(公章),_________ 乙方(公章),_________
法定代表人(签字),_________ 法定代表人(签字),_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租赁合同 篇2
甲方, 身份证号,
乙方,
经甲乙双方友好协商,甲方同意将位于 的责任田租赁给乙方使用,现就相关事项达成如下协议,
一、租赁期,租赁期三十年,自20xx年3月30日至20xx年3月30日止,合同到期后,同等条件下,乙方有优先租赁权。
二、租金为每年每亩375元人民币,按当前国家收购粮食价格每百斤稻谷125元计算,折合等于300斤稻谷的价格。租金每三年按国家粮食收购价格调整一次。
三、租赁面积,合计租赁面积亩,年租金 元。
四、付款方式,租金三年一付,期首先付,付款时间为当年3月30日前付清。
五、国家粮食直补直接归甲方所有,且土地使用证由甲方自行保管。
六、合同存续期间,甲方不得干涉乙方的经营活动,并协助保护乙方经营成果及财产。
七、为方便生产,乙方需要开通机耕道路,甲方应予以协助,不得干涉。
八、如甲方中途违约,收回责任田,则赔偿乙方所有的一切损失。
九、如果乙方未按合同付租金,视作乙方自动放弃,乙方要负责恢复良田的原貌。
十、有民事、经济纠纷及未竞事宜,由双方共同协商解决,协商不成,可按法律程序上诉至法院解决。
十一、本合同一式两份,双方各执一份,甲、乙双方签字后生效。
甲方签字,乙方签字,
见证人,
二○xx年三月三十日
租赁合同 篇3
甲方,(出租方)
乙方,(承租方)
根据相关法律法规规定,甲乙双方在平等,自愿的基础上,就乙方租赁甲方电力变压器事宜协商一致达成如下协议,
第一条 租赁物,
1 名称,电力变压器及其配套附属设施。
2 规格型号, 型号变压器一台及配套设施一套,保证能满足乙方正常用电。
第二条 租赁起止时间,自电力变压器送电之日起至电力变压器停电终止为退租之日计费
终止。
第三条 租金计算支付方式,
1租金为每年人民币元(大写)
2 支付方式设备安装,调试完毕送电能正常使用后开始计算租期并支付第一年租金,一年期满后再支付第二年租金 元整。
3 如合同到期后乙方需续租,按本合同继续执行。
4乙方结算时,甲方须提供收款凭证
第四条 甲方权利及义务,
1 甲方负责提供合格的,满足乙方需要的变压器,协议期间内甲方不得允许其他人使用。 2 甲方负责配电房之外的所有用电设施的安装及拆除并保证乙方直接使用配电柜的供电。
3 甲方保证乙方施工期间的正常用电,如遇高压线路检修或临时停电应提前通知乙方以免造成乙方不必要的损失。
4 正常使用中,租赁用电设备突然出现故障,由甲方负责维修或调换。
5 如遇不可抗因素导致断电,物品及配套设施损坏,甲方须24小时内免费维修并保障及时供电,未及时维修给乙方造成损失的,甲方应当赔偿。
6 乙方租赁甲方变压器所需手续及地方关系的处理由甲方负责并承担相关费用
第五条乙方权利及义务
1 租赁期间乙方有权对预制表以下的电路进行安装,拆除,且不得向第三方供电。 2 及时缴纳租费。
3 电费按照国家规定电价向乙方缴纳。
第六条 本合同自双方签字盖章起生效,合同履行完毕即失效,本合同一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
甲 方, 乙 方,
签约代表, 签约代表,
日 期, 日 期,
租赁合同 篇4
甲方, 重庆市渝北区花卉协会
乙方,世邦魏理仕【康田·国际企业港】物业服务中心
根据中华人民共和国民法典及相关法规法律规定,为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方友好协商,就乙方向甲方租赁绿色植物一事达成如下协议,签订本合同,
第一条 租赁植物的数量、规格、单价及总价,
1. 超大型植物(高2米以上或冠径1~1.5米或珍贵品种),单价为 45 元/月/株, 数量为 3 株;
2. 大型植物(高1.2~1.9米),单价为 35 元/月/株,数量为 4 株;
3. 中型植物(高0.8~1.1米),单价为 20 元/月/株,数量为 9 株;
4. 小型植物(高0.3~0.7米),单价为元/月/株,数量为
5. 时令花卉和水培花,单价为元/月,数量为
合同总价680元/月,优惠后实价为600元/月(人民币陆佰元整)。
【备注,合同期内,乙方要求另行增加植物数量,则根据合同的植物单价,金额按实结算。】
第二条 租赁时间,
租赁期限为年,自 年 月 日至 年 月 日止;
第三条 租赁植物的摆放地点,
租赁植物的摆放地点为, ;
第四条 植物品种,
植物品种详见附件绿色植物清单,具体将根据环境和季节的变换,会作
局部的调整;
第五条 租金的缴纳方式与缴纳期限,
免收植物押金,租金按月缴纳,自植物进场之日起算,乙方需向甲方预交
一个月的租金;一个月后再预交第二个月的租金,以此类推(月租金不足20xx元的,需预交一个季度租金);
第六条 双方的权利和义务,
1. 租赁期内,甲方承担租赁植物配送、搬运和更换的一切费用;
2. 根据乙方的环境、采光条件及植物的生长习性,甲方负责对植物进行合理的摆放和搭配,以确保植物的正常生长和环境的美观协调;
3. 租赁期内,甲方承担租赁植物自然损耗的费用,如植物自然死亡等与乙方无关;4. 租赁期内,甲方承担定期对植物护理、自然枯死植物更换的费用;
5. 租赁期内,若出现租赁植物与附着体(如钵子、花盆、底盘等)被人为损坏,或非自然虫害(如蟑螂、老鼠、宠物等)造成的损坏则损坏部分由乙方照价赔偿;
6. 由于乙方原因(如经常开不了门、长时间空调烘烤等),造成植物得不到正常护理,从而导致植物死亡,乙方须按市价给予甲方赔偿损失。
第七条 续签条件,
本合同到期后,在同等条件下,甲方有优先续签权利;若双方无异议,
本合同自动延期一个合同期,延期间的合同条款与本合同相同,并可以此类推; 若双方无意再延期合同,须在合同期届满30天前,书面通知对方;
第八条 违约责任,
租赁期内,若一方违约,则另一方可根据相关法规法律,追究对方的违约责任;
第九条 附件,
本合同带有附件一份,为绿色植物清单;
第十条 未尽事宜,
本协议未尽事宜,经双方友好协商,共同作出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;
第十一条 其它事项,
第十二条 第十二条 本协议一式两份,双方各执一份,经双方签章后立即生效。 甲方 (章),重庆市渝北区花卉协会 乙方 (章),
代表签字,代表签字,
单位地址,单位地址,
联系电话,XXXXXXXXXXX 联系电话,
签署地点,签署日期,20年月日
租赁合同 篇5
依据中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿的基础上经过充分协商,特定立本合同。就格子店租赁的有关事宜达成协议如下,
出租方,部落格格子店(以下简称甲方)
承租方,____________(以下简称乙方)
姓名,______________________________
身份证号码,________________________
第一条租赁内容
1.甲方将位于_______________市_______________区_______________号铺位_________格子租赁给乙方。甲方对所出租的格子具有合法使用权。
2.甲方为乙方提供的店铺内有,销售人员、格子及供配电等设备。
第二条租赁期限
1.租赁期限,自_________年______月______日起至____________年______月______日止。
第三条租金及其它费用
1.合同有效月度租金共计为____________元(人民币)。
2.每一个租赁月度按月计算。
第四条双方的权利和义务
1.甲方
(一)甲方应保证乙方所售物品完好,如出现丢失﹑损毁,所有费用由甲方按所售价格的________________全额支付给乙方。
(二)对乙方所租赁的格子店装饰或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见,如需要甲方负责装修格子的需提供材料。
(三)对乙方违反国家法律、法规、政策物品,有权停止其销售。
2.乙方
(一)在国家法律、法规、政策允许的范围内寄卖物品。
(二)合同有效期内,有对所租赁格子店的合法使用权。
(三)按合同内容交纳租金及其它费用。
第五条乙方为甲方供货方式
1.乙方亲自送货来店铺。甲、乙双方当面点货和验货,并签定部落格格子店寄卖明细表。
2.乙方托运。包装应按运输部门规定办理,否则运输途中损失由乙方负责,配送中产生破损等造成的损失由乙方承担。甲方收到货物后应根具乙方所附的部落格格子店寄卖明细表点货验货,若发现问题马上联系乙方处理。
第六条付款方式及时间
1.乙方在签订合同时付给甲方最少二个月的租金____________元人民币。
第七条续租
1.在本合同期满后,乙方有优先续租权。
2.乙方如需续租,应在租期届满前______天向甲方提出,并签订新租赁合同。
第八条其它
1.本合同的某项条款需要变更或增加时,必须用书面方式进行确定,双方订立补充协议,最后达成补充协议。
第九条违约
1.甲、乙双方签订的格子店租赁合同。乙方已交付租金后,甲方未能按期完好如数向乙方移交出租设备,属于甲方违约。甲方每天按月租金的______%向乙方支付延期违约金,同时乙方有权向甲方索回延误期的定金,直至全部收回终止合同。
2.在合同有效期内未经乙方同意,甲方单方面提高租金,乙方有权拒绝支付超额租金。
3.在合同期内乙方不能撤消合同,否则视为违约,并不能退还合同租金。
第十条合同生效、纠纷解决
1.本合同经甲、乙双方签字后,乙方交付定金后生效,即具有法律效力。
2.在本合同执行过程中,若发生纠纷,由双方友好协商,如协商不成时,可诉请所在地人民法院解决。
3.本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.甲、乙双方需提供的文件作为本合同的附件。
5.本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。
甲方,部落格格子店
签字日期,________年_____月_____日
乙方,____________________________
签字日期,________年_____月_____日
租赁合同 篇6
出租方(简称甲方),
承租方(简称乙方),
经甲乙双方协商一致,将租金交纳方法,经济责任,注意事项特定如下,
一、甲方现将建筑模板规格 92cmX183cm(大板)___张。散板共计,___平方米,步步紧____条,牵梁杆___条。出租给乙方使用。
二、租期自____年____月_____日起至____年____月____日止,共_____天,共___次。
三、“大板”押金____元/张。租金_____元/张。,“散板” 押金____元/㎡。租金____元/㎡,共计押金¥____元。“步步紧”押金____元/条,租金____元/条。共计押金¥___元。“方木” 押金___元/条,租金___元/条,共计押金¥____元。“牵梁杆”押金____元/条,租金____元/条,共计押金¥____元。
四、双方签订合同后,装、卸车费、运输费等费用均由乙方自行负责。
五、乙方必须爱惜甲方材料不得损坏。“大板”不得锯短、锯窄。四个角均损坏面积不得大于5平方厘米。如有损坏按“散板”每平方押金回收。“散板”归还时每张宽度不得少于20cm,长度不得少于150cm.“散板”如不足宽度、长度。将不予以回收。“方木”归还时长度不得少于160cm。
六、乙方在租赁期满时,必须按时归还或超次,按以上租期日期平均租金计算。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生生效。执行中若有不遵守协议者,必须承担造成的一切经济损失。
八、未尽事宜,双方协商解决。
九、备注,
甲方签字, 乙方签字,
联系电话, 联系电话,
合同签订时间______年______月______日
租赁合同 篇7
出租方(甲方), 承租方及单位(乙方),
电话, 电话,
身份证号, 身份证号,
甲、乙双方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和当地相关法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。
一、出租房坐落地点及结构情况,
1、地(以下简称“该房屋”)租给乙方使用,该房屋具体位置和面积见合同附件。
2、该房屋现有分布和结构情况见附件。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。
二.租赁期限
1、该房屋租赁期限共____年,自____年____月____日至____年____月____日止。
2、租赁期内,甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。
3、租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。
三、租金及支付方式
1、该房屋租金为人民币元/年。
2、该房屋租金按年支付,采用先交租后使用的方式。
四、租赁条件
1、乙方不得在该房屋内进行违反法律法规及政府对出租房屋用途有关规定的行为。
2、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担对甲方及丙方的违约责任。
3、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋损坏,乙方应及时进行维修并负担所发生的费用。
4、租赁期内乙方因使用需要对出租房屋或屋内设施进行装修或改动,须经甲方同意并经政府有关部门批准,甲方有权对装修或改动情况进行监督。合同期满时乙方不得移走自行添加的结构性设施,甲方也无须对以上设施进行补偿。
五、合同的终止
1、租赁期限届满或经甲、乙双方协商一致本合同终止。
2、乙方应在期满当日将房屋钥匙交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。
3、若双方中的一方违约,另一方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求。
六、乙方违约的处理
1、未经甲方书面同意,乙方擅自将房屋转租、转借,擅自拆改结
构或改变用途的;利用该房屋进行违法活动的;乙方应向甲方支付相当于年租金20%的违约金,若违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应另行据实赔偿,甲方有权终止合同。
2、 租赁期内乙方逾期交纳水费、电费、煤气费等有关费用时,乙方承担造成的一切后果。
3、租赁期限届满,若乙方未能将设施完好的房屋及时交给甲方,乙方应按原日租金的贰倍按实际天数向甲方支付违约金。
4、租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金甲方不予退还。
七、特别约定
由于乙方生活、生产的需要,可将该出租房中的D房屋(D房屋面积98㎡,具体位置见附件)拆除,租期届满乙方须无条件还原所拆除房屋,使其恢复原貌。
八、本合同一式两份(一份4页,含附件),甲、乙双方各执一份,双方签字生效,本合同未尽事宜,甲、乙双方另行协商约定,具有同等法律效力。
出租人(甲方),承租人(乙方),
年月日
租赁合同 篇8
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据中华人民共和国民法典的规定,在自愿基础上,签订桌椅租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
一、租赁内容
桌椅租赁期为,年月日至年月日,乙方根据甲方选定的桌椅物品,提供以下物品租给甲方使用。
1、黑色金属折叠椅把
2、同色软包椅把
3、条桌张60cm*120cm
4、配套桌布条(白色桌布、桌裙)
5、塑料椅张
6、塑料桌张
7、吧台张
8、吧椅张
9、地毯出售平方
二、权利和义务
1、在租赁期内,甲方享有桌椅的使用权。如有丢失则按照折叠椅40元/把、软包椅110元/把、条桌120元/张、桌布100元/套进行赔偿。
2、桌椅的完好程度。(桌椅有破损,新旧不一)
3、桌椅在赁期间的`所有权属于乙方。
三、付款方式
租金总额共计人民币元。人民币大写合同签订后,甲方先向乙方支付租金人民币元。人民币大写甲方提货时必须向乙方支付押金人民币元或支票(支票在合同约定时间内不得进帐)
四、违约责任
甲乙双方任何一方违约,违约金为合同总额的30%赔偿。
五、法律的适用及争议的解决
双方均应认真履行本合同的各项条款,在履行本合同中如果出现争议,首先通过友好协商的方式解决,协商不成时,双方同意选择合同签定所在地人民法院解决。
六、合同生效及其他
合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字,并盖公章或合同专用章后生效。(传真件具有同等法律效力)合同一式两份,双方各执一份。本合同未尽事宜,双方签定补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方,
代表人,
日期,年月日
乙方,
代表人,
日期,年月日
租赁合同 篇9
租赁单位_____
经过租赁经营指导小组和答辩委员会的答辩审查,___(以下简称甲方)决定将____租赁给___(以下简称乙方)个人经营,经甲乙双方协商签订合同如下,
1.租赁期为__年,即自____年__月__日起,至____年__月__日止。
2.自本合同生效之日起,乙方为_____厂长,具有法人代表资格。
3.乙方需请两名保证人,共同以个人财产作为抵押,其中乙方为____元,保证人共为2258元。乙方及保证人用以抵押的个人财产经甲方和公证处共同调查并登记造册后,在租赁期内不得转移或变卖。
4.乙方的权利和义务,
(1)对_____拥有完全的生产经营自主权,包括机构设置、人员配备、行政干部任免、规章制度的制定,以及分配形式、生产经营方式的确定等。
(2)依法有权从事多种经营并决定其经营方向。
(3)有权按照有关政策和规定对职工进行表彰、奖励和处分、辞退等奖惩处理。
(4)有权按政策规定招收租赁期内有关的临时合同工。
(5)必须认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令和法规;接受主管部门的领导和综合部门的指导、监督;自觉接受企业党组织和职代会的监督,保证职工的主人翁地位和合法ㄒ妫欢ㄆ谙蛑按会汇üぷ鳎听≈肮さ囊饧和建议?br>
(6)对企业的财产、必须进行社会保险;要按国家规定标准提取折旧基金和大修理基金,维修和更新设备、房产。合同履行期满,要按固定资产清单如数返还,并保证设备完好率达到____%以上。
(7)按规定交纳个人所得税。
5.甲方权利和义务;
(1)甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。
(2)甲方应积极支持乙方行使正当职权,帮助、指导乙方依法管理和经营企业。
6.租赁经营的分配,
(1)_______应照章纳税,并按规定缴纳能源交通基金。
(2)乙方应向甲方缴纳基数租金____元,当____钢球厂年实现利润大于租赁的基数利润时,以下形式确定数额缴纳租金,基数利润×利率=基数租金_____×_____=_____元
租赁年度实现利润
租金=基数租金=-----------
租赁基数利润
当_____年实现利润小于租赁基数利润时,按规定的基数租金1100元缴纳,不足部分由承租人和保证人用个人资产抵补。
(3)甲方收到租金后,应按有关规定全部返给____作为企业留利。
(4)乙方对本企业的留利必须合理使用,百分之四十作为企业发展基金,百分之六十作为福利基金。
(5)______的盈利,按规定交纳所得税后,按税后利润提____%作为乙方个人收入,乙方从租赁收入中除按规定向甲方交纳租金外,每年应提留___%作为风险基金;乙方每年从个人收入中扣除租金、风险基金后,其余全部为自己个人所得,对保证人的获利额,由乙方与保证人议定并从乙方个人所得中分给。
(6)租赁期间停发乙方的工资和奖金(保留原工资级别, 如遇调整工资,可按规定给予调整级,但不发薪金)乙方可按每月预支生活费用,数额可略高于其原来工资和资金之和,但最高不得超过原工资和与奖金之和的二倍。
(7)乙方提留的风险基金应存入______,并按银行存款利率计息,存入企业期间可用于生产经营,租赁期满或解除合同后由乙方全部(含利息)提走。
(8)_____的租赁年度实现利润,除按规定交纳所得税、租金及支付乙方个人收入外,其余部分为企业留利基金,核定____基数留利基金为______万元,租赁期间企业留利基金应逐年增长,如达不到基数留利基金____万元时,乙方应用私人财产赔偿减少额的____%。
7.甲乙双方对_____要遵守如下经济政策,
(1)按集体企业管理,并按集体企业征收工商所得税和奖金税。
(2)以企业_____年工资总额____万元,产品销售收入____万元(即百元销售收入的工资含量____元)为基数,各租赁年内职工工资总额随销售收入的增减而浮动,只要人均利润、上交利税和劳动生产率增长幅度高于工资增长幅度,允许职工工资(含奖金,计件超额工资)据实列支,计入成本,因国家统一调整职工工资而需增加的工资总额另行增补。
(3)用自有资金进行技术改造,项目投产后的新增利润一年内由企业留用,经财税部门批准还可适当延长留用期;用贷款进行技术改造,允许用新增利润税前还款,还贷后,企业可按核定的比例提留福利基金。将自有资金与贷款合并使用所获得的新增利润,按自有资金所占比例提留给企业,继续用于技术改造。
(4)以前年度应该归还的技术贷款,在租赁期内逐年归还,因归还技术贷款而减少的利润允许提取福利基金,由于归贷而减少的利润均不影响乙方的提成基数,其资金来源应由增提的福利基金支付。
(5)因生产经营需要对房屋进行改造,只要投资额和面积没有超过国家有关规定,免征建筑税。
(6)乙方除交纳租金外,不再交纳承包费。
8.违约责任,
(1)由于甲方非法干预对乙方造成的损失,应由甲方负责。
(2)乙方若不能按本合同规定如期如数缴纳租金,其不足部分由乙方和保证人用个人的抵押财产抵补。抵补原则为,①先乙方后保证人;②据低补数额需要,对保证人按登记财产赔尽为止;③要保证乙方个人及家庭必需的生活费;④抵补不够部分由乙方同甲方签订债务合同,经公证处公证生效。
9.合同的变更或解除,
(1)甲乙双方无正当理由均不得随意要求变更或解除合同。
(2)因国家政策的变化或自然灾害的影响,致使租赁经营无法按本合同规定执行时,甲乙双方均有权要求变更或解除合同。
(3)因乙方违反合同规定或其它原因损害了甲方的利益,或因甲方违反合同规定,严重干扰乙方生产经营自主权,致使乙方无法自主经营,合法收入得不到保证,甲乙任何一方均可要求解除合同。
(4)如乙方发生意外而无力执行合同时,甲方有权要求终止合同。
(5)本合同的变更或解除应由甲乙双方协商达成书面协议。并经公证处认可方为有效。若双方达不成协议,经公证处调解 无效时,任何一方均可向法院起诉,由法院依法判决。
10.本合同需由甲乙双方及保证人签字,并需经公证处公证后方可生效。
11.本合同公证费用由_____支付。
12.本合同未尽事宜,由双方随时协商解决。
13.本合同正本六份,甲乙双方及保证人和公证处各一份;副本九份,报市经委、市体改委、市财政局、市税务局、市审计局、市劳动局、市工商银行、_____区税务局、人行____办各一份备案。
甲方,_______
甲方代表人,______
乙方,_______
保证人,______
____年__月__日
租赁合同 篇10
甲方,(出租方)
乙方,(承租方)
为了切实保护耕地租赁合同双方当事人的合法权益,根据有关法律法规规定,现经甲乙双方平等协商,自愿订立如下合同。
第一条 耕地的使用管理
为对耕地进行科学、合理、统一、严格管理,甲方对乙方租赁的全部耕地属于成都市龙泉驿区规划确定并纳入国家的基本农田,实行最严格的基本农田保护制度。允许乙方自主决定种植品种和耕种方式,以市场为导向,实行宜粮则粮,宜经则经,充分提高耕地产出效益,鼓励以水为中心的基本农田改造,提高耕地单产效益。
第二条 租赁面积、位置
甲方租赁给乙方耕地位于成都市 区 ,总面积约20xx亩,四至界限分别为(以实际标注为准)。
第三条 租赁期限
租赁时间共10年,从20xx年2月1日起至20xx年1月31日止,如遇国家政策性调整,另行议定。
第四条 租赁费用的数额和缴纳方式
按照先缴费后使用,一年一交,三年一议价的方式缴纳租赁费,租赁费头两年每年800元/亩,于每年12月10日前将下一年租赁费以现金方式全部结清,20xx年至20xx年租赁费为1200元/年、亩。三年重新议价时,不涉及经营权变更。
租赁期间乙方全部投入建设大棚温室种植地的,甲方不增收租赁费,如国家、地方投入配套建设的按实际情况适当增收租赁费,具体费用增收事宜由补充合同约定。
第五条 甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、对承包所有耕地行使租赁权、监督权。
2、有权收回乙方不按合同约定经营的耕地。
3、制止乙方实施损害耕地资源和其它资产的行为。
4、依据租赁合同的约定,向乙方收取租赁费。
5、在租赁期终止后,有权提出新的租赁标准,选择确定新的承租方。
6、耕地租赁期间,国家各类惠农支农政策以甲方作为受益主体,但龙泉驿区政府另有规定的除外。
7、维护乙方相关合法权益。
(二)乙方的权利和义务
1、依法享有对租赁的耕地资源经营使用和收益的权利。如在租赁期内对所租赁的耕地进行了基本农田改造,对改造形成的资产如电网、水利设施等由乙方全部投入建设的,在租赁合同到期后享有处置权。
2、乙方对耕地可依据市场需求,自主安排生产经营方式。
3、租赁期内不得对耕地进行流转,在租赁期满后,同等条件下,对原租赁的耕地有继续租赁的优先权。
4、按本合同的约定缴纳租赁费。
5、执行龙泉驿区耕地管理政策,保护和合理利用耕地资源,防止沙化退化,不得越界经营,滥垦草原。
6、自合同签订之日起7日内到管理区工商行政管理部门注册规范的企业法人执照及相关手续。经营时要按照区示范农场标准进行建设。
第六条 违约责任
1、在租赁期间,除合同约定和国家、四川省及成都市政策调整的因素之外,甲乙任何一方不得随意变更和解除合同,如有违约,由违约方承担另一方的经济损失,当事人双方都有过错的,应当分别承担相应的违约责任。因不可抗力的因素,造成甲乙双方无法履行合同,或是合同确有必要变更或解除的,可以经双方协商后,按照法律程序变更或解除合同,由此造成的经济损失双方自行承担或双方协商解决。
2、乙方违约不按时缴纳租赁费的,甲方有权解除租赁合同。
3、乙方违约私自对耕地进行流转的,甲方有权解除合同。
4、乙方有违反国家、自治区及管理区耕地管理政策行为的,甲方有权解除合同,同时交由农业执法部门依法进行处理,构成犯罪的依法追究刑事责任。
5、乙方如果在规定期限内(7日内)不能办理相关的企业规范注册手续,在取消租赁资格的同时,按所缴纳保证金的10%收取违约手续费。
6、乙方如果在二年内不能达到区现行生态农业示范标准的,年租赁费按正常标准上浮30%收取。
第七条 解决争议的办法
在合同履行过程中,如发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,可以向上级主管部门申请调解或直接向当地人民法院起诉。
第八条 其它事项
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
附件,耕地租赁示意图
甲方代表人(签字盖章), 乙方代表人(签字盖章),签订时间, 年 月 日
2022标准版承包施工合同样本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准版承包施工合同样本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
发包方:________(以下简称甲方)。承包方:________(以下简称乙方)。依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:
第一条、工程名称:______________
第二条、工程地点:______________
第三条、承包范围:______________
第四条、工期:开工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日工期:_______天
第五条、合同价款:本工程采用方式计价。室外工程另外计算。合同总价款为______________
第六条、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。
(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。
(3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用
(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任:
(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
(2)必须按图纸施工。
(3)应保证工期要求,确保工程如期完成。
第七条、材料供应:
1、主材:由甲方负责提供。
2、辅材:由甲方负责提供。
第八条、材料消耗:工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。
第九条、施工与验收:
1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
第十条、结算方式:工程款支付,每月按进度实际工程量支付百分之八十五,工程完工自检能达到验收要求支付百分之十,余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。
第十一条、其它:
1、本协议一式份,正本份,副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
第十二条、补充条款:
1、图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。甲方:________乙方:________法定代表或法人委托:________法定代表或法人委托:________委托人:________施工代表:________电话:________电话:____日期
2022地板采购标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。地板采购标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
方) 乙方(销售方): (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》以及当地有关法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程实际情况,双方就本工程地面砖采购、供应事宜,达成如下一致意见,特订立本采购合同以共同遵守。
一、 工程概况
1. 工程名称:
2. 建设地点:
二、 合同范围
2.1合同内容:
2.2合同标的物:(表中数量仅供参考,结算时以实际结算数量为准)
注:
1、标的物单价固定,数量为暂估量,最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
2、乙方保证合同签订后____日内第一批货发到工地现场。
3、单价:材料费、生产费、加工费、(切割、倒角、磨边、抛光等工序)、包装 费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、 税金、质保期内的售后服务及其他一切不可预见费用等全部内容,该单价为固定单价, 在供货过程中不因任何原因调整单价。
2.3产品质量标准:
2.
3.1 完全满足相关技术要求及封存的样品验收标准。
2.
3.2 产品等级:优等品
2.
3.3 产品产地:
2.
3.4 交货地点:
2.
3.5 按照相关规范产品的规格、颜色允许偏差率在3%范围内。
2.
3.6 对数量、规格、颜色、品牌、产地等与约定不符或有其他表面瑕疵的,
乙方应无条件按甲方要求进行补足或换货或退货
“愿你所有快乐,无需假装。愿你此生尽兴,赤诚善良。”生日是一个人每年中最重要的日子,我们一般都会送上自己的生日祝福。如何让自己的生日祝福语更新颖别致呢?小编经过搜集和处理,为您提供贷款合同(模板四篇),仅供您在工作和学习中参考。
本《信托贷款合同》(以下简称“本合同”)由下列双方于20xx年 月 日在中国 签订。
借款人(甲方):*公司
住所:
邮政编码:
法定代表人(负责人):
传真: 电话:
贷款人(乙方):信托公司
法定代表人:
地址:
邮政编码: 联系电话:
传真:
鉴于:
1、乙方接受第 号《资金信托合同》中委托人的委托,同意向甲方发放人民币资金信托贷款。
2、本合同中所指的委托人与第 号《资金信托合同》所指的委托人相一致。
3、根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协商一致,订立本合同,以便共同遵守执行。
第一条 借款金额
甲方向乙方借款人民币金额:(大写)人民币X亿元整,(小写)¥X00,000,000.00元,具体数额以借款实际发放金额为准。
本合同有效期间,甲方如发生停产、歇业、被注销登记、被吊销营业执照、法定代表人或主要负责人从事违法活动、涉及重大诉讼活动、生产经营出现严重困难、财务状况恶化等情形,对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的。
第二条 借款用途
第三条 借款期限
本合同约定借款期限为20 年 月 日至20 年 日。
本合同项下的借款期限起始日与贷款实际发放日不一致时,以贷款实际发放日日期为准,贷款期限不变,贷款到期日顺延。
条丙方机构若发生变更、撤销,丙方应提前________天书面通知乙方和甲方,本保证合同项下的全部义务由变更后的机构承担;
乙方有权亲自或聘任其他第三方对乙方发放的贷款进行日常管理。包括但不限于了解甲方的生产经营、财务活动。
第四条 贷款利率、罚息利率和计息、结息
一、贷款利率
本合同项下的贷款利率为(年)利率,该利率为固定利率,即在借款期限内,该利率保持不变。
二、罚息利率
1、甲方未按合同用途使用贷款的,罚息利率为固定利率,即在本合同约定的贷款利率水平基础上上浮100%。
条本合同生效后,甲方和乙方如需要延长主合同项下借款期限或者变更主合同其他条款,应征得丙方同意。
经营和财务状况恶化,无法清偿到期债务,或卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷。
2、本合同项下贷款逾期的罚息利率为固定利率,即在本合同约定的贷款利率水平上上浮50%。
三、贷款利息自贷款转存到甲方账户之日起计算。本合同项下的贷款按日计息,日利率=年利率/360。如甲方不能按期付息,则自次日起计收复利。
丙方违反本合同第二条约定,未按期代为清偿到期债务的,乙方有权委托丙方开户金融机构从丙方存款帐户中直接扣收。
在合同有效期内,实施承包、租赁、合并、兼并、合资、分立、联营、股份制改造等改变经营方式或转换经营机制的行为。
四、结息
1、贷款实行固定利率,结息时,按约定的利率计算利息。
2、本合同项下贷款按季度结息,结息日固定为每季末月的第20日。本合同项下首个结息日为20xx年
第五条 借款的发放与支用
一、发放借款的前提条件
1、除乙方全部或部分放弃外,只有满足下列前提条件,乙方才有义务发放借款:
(1)甲方已按照有关法律法规规定,办妥与本合同项下贷款有关的批准、登记、交付及其他法定手续;
(2)甲方没有发生本合同所约定的任一违约事项;
(3)乙方已与中国工商银行股份有限公司支行为合同项下贷款签订了《信托贷款资产委托管理合同》。
(4)双方约定的其他发放借款的前提条件:
2、乙方在甲方满足上述前提条件后开始向甲方发放借款。
3、乙方将借款发放至甲方开立于款账户:
开户人:
账 号:
二、用款计划
1、20xx年日
第六条 还款
一、还款原则
本合同项下甲方的还款按照下列原则偿还:
1、对于本金逾期超过九十天仍未收回的贷款、利息逾期超过九十天仍未收回的贷款,或者法律、法规或规章另有规定的贷款,按照先还本后还息的原则偿还;
甲方和乙方违反本合同第五条的约定,未经丙方同意擅自延长主合同项下借款期限或者变更主合同其他条款的。
甲方未按本合同约定用途使用贷款的,对甲方挪用的部分。
2、对于除上述1以外情形的贷款,按照先还息后还本、息随本清的原则偿还。
二、付息
甲方应在结息日向乙方支付到期利息。到期利随本清。
三、还本计划
甲方应按以下计划偿还借款本金:
四、还款方式
甲方应于本合同约定的还款日前在中国工商银行股份有限公司支行开立的账户上备足当期应付之款项并自行转款还贷,或于本合同约定的还款日从其他账户上转款用于还贷。
借款逾期后,对甲方未按时还清的借款本金和利息(包括被乙方宣布全部或部分提前到期的借款本金和利息),自逾期之日起至本息全部清偿之日止按罚息利率和本合同约定的结息方式计收利息和复利。
五、提前还款
1、甲方提前还息时,只需提前通知乙方和贷款服务机构。
2、甲方同意放弃提前偿还本合同项下贷款本金的申请。
第七条 借款的担保
一、保证。
二、抵押。
三、质押。
四、备用信用证。
五、信用保险。
六、其他:
第八条 甲方的权利和义务
一、甲方的权利
1、有权要求乙方按合同约定发放借款;
2、有权按本合同约定的用途使用借款;
3、有权要求乙方对甲方提供的有关财务资料以及生产经营方面的商业秘密予以保密,但法律法规和规章另有规定的除外。
第二条甲方、甲方对于本合同规定的关于甲方所应履行的全部条款,负有连带责任和共同义务;
二、甲方的义务
1、甲方同意接受并承诺配合乙方或由乙方聘任的第三方贷款服务机构对乙方发放的贷款进行日常管理。甲方应按照乙方或贷款服务机构的要求提供有关财务会计资料及生产经营状况资料。
甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同做了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、应按本合同约定的用途使用借款,不得挤占、挪用,不得以任何方式将贷款资金直接或间接进行股票市场、期货市场投资;
条贷款到期,借款单位主动归还,如不按期归还借款,银行有权在借款单位的存款账户中扣还。
3、应积极配合并自觉接受乙方或贷款服务机构对其生产经营、财务活动及本合同项下借款使用情况的检查、监督;
合资公司注册资本的增加、转让或以其他方式处置,应由董事会会议通过,报原审批机关批准。
条借款单位如果停建或没有达到经济效果,不能按规定归还贷款时。
4、应按本合同的约定按期归还借款本息;
5、甲方及其投资者不得抽逃资金或转移资产,以逃避对乙方的债务;
6、在未还清乙方贷款本息之前,未征得乙方同意不得用本合同项下的贷款形成的资产向第三人提供担保;
7、本合同有效期间,甲方如要为他人债务提供担保,可能影响其本合同项下还款能力的,应当提前书面通知乙方或贷款服务机构并征得乙方同意;
合资各方的任何方向第三者转让出资额的条件,不得优惠于向其他合资方转让时的条件。
借款单位主动归还,如不按期归还借款,除按规定加收利息外,银行有权在借款单位的存款账户中扣还,借款单位和担保单位不得提出异议。
8、本合同项下保证人出现停产、歇业、注销登记、被吊销营业执照、破产、被撤销以及经营亏损等情况,部分或全部丧失与本贷款相应的担保能力,或者作为本合同项下贷款担保的抵押物、质押财产价值减少、意外毁损或灭失。
_______条_______位如果停建或没有达到经济效果,不能按规定归还贷款时,借款单位愿用固定资产变价收入款和固定资产折旧基金或基金存款归还。
9、本合同有效期间,甲方发生名称、法定代表人(负责人)、住所、经营范围、注册资本金变更等事项,应当及时通知乙方或贷款服务人;
借款方提前还款时,应在预计偿还日前十五天书面通知贷方并获得贷方的认可。对不经贷方认可而提前归还的贷款部分。
_______条_______位保证借款单位恪守契约规定的条款、如果借款单位不能按本契约规定还清本息。
10、本合同有效期间,甲方如发生承包、租赁、股份制改造、联
11、本合同有效期间,甲方如发生停产、歇业、被注销登记、被吊销营业执照、法定代表人或主要负责人从事违法活动、涉及重大诉讼活动、生产经营出现严重困难、财务状况恶化等情形,对其履行本合同项下还款义务产生重大不利影响的。
甲、乙、丙方为有效利用和管理资金,明确三方法律地位,经协商一致,达成此协议。乙方接受甲方的委托,按协议办理其信托贷款,保证按甲方指定的方式和程序向丙方发放贷款,丙方能否按时偿还贷款本金及利息的风险责任由甲方承担。合同正文
12、应当承担与本合同及本合同项下担保有关的律师服务、保险、评估、登记、托管、鉴定、公证等费用。
第九条 乙方的权利和义务
一、乙方的权利
1、乙方有权收取任何依据本合同发生的甲方应付乙方款项,包括但不限于借款本金、利息等。
2、乙方有权亲自或聘任其他第三方对乙方发放的贷款进行日常管理。包括但不限于了解甲方的生产经营、财务活动,有权要求甲方提供有关的计划统计、财务会计报表等文件资料。
.借方由于变更、改制、承包或经主管部门批准关、停、并、转时,保证最迟于一个月以前通知贷方,并立即清偿所有债务。借方可将债务转移给接收单位或新设单位,但接收债务单位必须与贷方重新签订贷款合同。
根据本合同约定,甲方向丙方提供本金数额万元(大写:)的贷款。贷款项目、种类、金额、用途、利率、期限如下表:
二、乙方的义务
1、按照本合同的约定按期足额发放贷款,但因甲方原因造成迟延的除外;
2、对甲方提供的有关财务资料以及生产经营方面的商业秘密应予
第十条 违约责任
一、甲方的违约
1、未按乙方的要求提供真实、完整、有效的财务会计、生产经营状况及其他有关资料;
2、未按双方约定用途使用借款;
3、未按期归还债务本息;
4、拒绝或阻碍乙方对借款使用情况实施监督检查;
5、转移资产,抽逃资金,以逃避债务;
6、经营和财务状况恶化,无法清偿到期债务,或卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷,已经影响或损害乙方在本合同项下的权益;
无论何方,亦无论因何种原因、何种方式拒绝执行或拖延执行本合同规定的所有条款之任何一项,均视为违约行为。
在本合同签字盖章生效后30日内甲方在乙方开立“信托存款专户”并将于年月日将贷款资金万元(大写,)一次存入专户:在甲方贷款资金到账后3个工作日内。乙方将把信托贷款发放给丙方,按双方约定执行。
7、所负的任何其他债务已影响或可能影响本合同项下对乙方义务的履行;
8、在合同有效期内,实施承包、租赁、合并、兼并、合资、分立、联营、股份制改造等改变经营方式或转换经营机制的行为,已经影响或损害乙方在本合同项下的权益;
如贷方未按本合同或用款计划规定按时拨付款项,借方有权要求贷方按实际违约金额及延误天数。
丙方应在合同条第1款规定的借款期限内归还全部借款本息。三方明确同意,经甲方同意,丙方有权提前还款。乙方应在收到甲方同意丙方提前还款的书面通知后,及时办理提前还款手续。三方同意甲方有权以向乙方和丙方发出书面通知的方式。
9、乙方认为足以影响债权实现的其他情形;
10、违反本合同其他约定义务。
二、违约救济措施
出现上述违约事件,乙方有权行使下述一项或几项权利:
1、停止发放贷款,宣布贷款立即到期,要求甲方立即偿还本合同
2、按贷款本金的 1‰向甲方收取违约金。
3、甲方未按本合同约定用途使用贷款的,对甲方挪用的部分,自未按合同约定用途使用贷款之日起至本息全部清偿之日止按罚息利率和本合同约定的结息方式计收利息和复利。
如借方未按本合同或还款计划规定按期还款时,贷方将给予借方_________天的宽限期,如在宽限期内借方仍不能清偿全部款项。
乙方对甲方“信托存款专户”余额,按中国人民银行活期存款利率计付利息。计息以实际资金到账日为准。信托贷款利息由乙方代甲方向丙方收取,在每季度最后一个月的20日结息。乙方在收到利息后当日将贷款利息划入甲方账户,并通知甲方。如遇国家调整利率,甲方要求作相应调整时,由甲方书面通知乙方,办理利率调整手续。
4、借款到期前,对甲方未按时还清的利息按本合同第四条规定的罚息利率和结息方式计收复利。
5、借款逾期后,对甲方未按时还清的借款本金和利息(包括被乙方宣布全部或部分提前到期的借款本金和利息),自逾期之日起至本息全部清偿之日止按罚息利率和本合同约定的结息方式计收利息和复利。
甲方使用借款,应按“用款计划表”列明用款日期提前个营业日向乙方提交“用款单”。乙方自收到甲方“用款单”之日起应在_________个营业日内按用款计划向甲方提供贷款。
6、解除本合同。
第十一条 其他约定事项
第十二条 合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,可以通过协商解决,协商不成,按以下第壹种方式解决:
一、向乙方住所地人民法院起诉。
二、提交,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,
第十三条 合同的生效
本合同经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章及乙方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖合同专用章后生效。
乙方因参与甲方关于_________项目的有关工作,已经(或将要)知悉甲方关于该项目的商业秘密。为了明确乙方的保密义务,甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则。
甲方应在本合同约定的还期限内按“偿还借款本息及支付费用,甲方偿还借款。
第十四条 本合同一式陆份,甲方、乙方各执叁份。
第十五条 附件
下列附件是本合同不可分割的部分:
一、第 号《资金信托合同》
二、第 号《资金信托保管协议》
三、第 号《信托贷款资产委托管理合同》
第十六条 声明条款
一、甲方清楚地知悉乙方的经营范围、授权权限。
二、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同做了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
根据借款的未用金额,按年率_________%支付,自“国外贷款协议”签订日_________天后开始,到每次实际支用贷款日止。
三、甲方有权签署本合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【目录】篇1:委托贷款合同篇2:委托贷款合同篇3:委托贷款合同篇4:委托贷款合同篇5:委托贷款合同篇6:委托贷款合同【正文】
篇1:委托贷款合同
委托贷款合同范本
中国工商银行受_________(甲方)委托,办理委托贷款。为此,与中国工商银行____________(乙方)协商双方达成以下协议:
一、甲方委托乙方向__________办理委托贷款,用于______项目,资金总额_______万元,期限__年,即从年月日至年月日,利率___‰。
二、甲方委托乙方对贷款项目的可行性、偿还潜力及经济效益进行调查,对担保单位的资信状况和担保潜力进行审查,由乙方写出书面报告,并以乙方名义与借款单位签订借款合同。
三、乙方负责对贷款的使用进行监督和了解项目经济效益实现状况,按甲方要求填写《委托贷款状况检查表》,并报送甲方。
四、___________(单位)若因经济效益问题和其他意外经济损失,到期无力偿还贷款,乙方不承担经济职责。
五、如借款单位到期不还贷款,乙方负责从借款单位开户银行的存款帐户或从担保单位银行帐户上扣收。发生延付,按延付总额按日加收____的罚息。
六、乙方同意签订本协议后,在“委托贷款项目审查表”上签注同意代理意见,连同借款合同、借据、调查报告等材料及时寄送甲方;甲方将贷款资金汇到乙方帐户后,乙方当即拨交借款单位。
七、劳务费按月贷款余额的‰按季从利息收入中扣收。劳务费收入甲方得%,乙方得%。
八、委托贷款资金按借款合同从甲方汇出之日起息,乙方负责按季把贷款利息和甲方应收的劳务费以及到期应收回的本金及时汇往甲方帐户(____万元以上用电汇),并开列清单(见清单样式。若电汇请在资金汇出时同时将清单寄往甲方)。
九、本协议双方盖章、签字后生效。业务终了资金结清,协议自动终止。
十、本协议正本一式2份,双方各执1份,具有同等效力。
甲方:(公章)乙方:(公章)
地址:地址:
法人代表:(签章)法人代表:(签章)
开户银行:
帐号:
签约日期:年月日
签约地点:
篇2:委托贷款合同
委托借款合同范本
甲方(委托人):_______________,性别:,身份证号码:,出生年月:.
经常居住地:.
乙方(受托人):________________,性别:,身份证号码:,出生年月:.
根据甲方业务需要和借款申请,甲方委托乙方代为办理贷款业务,为明确各自的权利和义务,遵照国家有关法律规定,经双方协商一致,订立本合同,有关协议资料依据国家有关法律法规执行,以便共同遵守执行。
第一条:委托代理事项
一、甲方根据业务需要,融资总需求为人民币:__________元(大写人民币:_______________________元),贷款用途为________________________.
二、甲方务必带给真实有效的身份证明文件、工作证明文件、收入证明文件、地址证明文件及其它财力证明文件,委托乙方协助办理抵押或无抵押无担保的贷款事宜。
第二条:担保条款
一、为保证贷款发放机构的资金安全,甲方将位于省市区路小区号楼单元室抵押给贷款发放机构。
二、甲方承诺配合贷款发放机构及乙方办理本条第一款列明的房屋的抵押登记手续,如因甲方原因导致无法办理房屋抵押登记手续,产生的一切法律后果由甲方承担。
第三条:甲方的权利和义务
一、甲方有权按贷款发放机构约定的用途使用借款。甲方在贴合规定条件下,有权向贷款发放机构申请贷款展期,并在贷款发放机构批准后及时与其办理展期手续。
二、甲方有权要求乙方、贷款发放机构对甲方带给的有关资料予以保密,但法律法规另有规定的除外。
三、甲方应按乙方的要求向乙方、贷款发放机构带给有关状况资料,并保证所带给状况资料的真实、完整、有效。
四、甲方应按贷款发放机构的规章制度按期归还全部借款本金和利息。
五、甲方应用心配合乙方、贷款发放机构对借款使用状况进行检查、监督。
六、保证按本合同约定及时向乙方支付劳务服务费用。
七、借款期间甲方如发生联系资料变更等事项,应当提前通知乙方和贷款发放机构。
第四条:乙方的权利和义务
一、乙方有权检查、审核、监督甲方借款的使用状况和申请材料的真实性,在甲方借款期间有权监督了解甲方的财务状况和联系方式,有权向贷款发放机构带给甲方的真实资料。
二、乙方有权向甲方收取劳务服务费用。
三、在协助甲方办理贷款事宜期间,乙方根据业务需要有权扣押甲方的相关证件。
四、乙方根据甲方提交的相关贷款申请材料,协助甲方向贷款发放机构办理贷款业务。
五、乙方协助甲方做好委托贷款事宜,并为甲方规避贷款发放机构的不合理要求。
六、甲方须遵守贷款发放机构的相关规定,在甲方违反贷款发放机构的条约并拖欠还款的状况下,乙方有权利协助贷款发放机构追讨贷款资金。
七、乙方对甲方带给的一切有关资料应予贷款发放机构除外的第三方保密,但法律法规另有规定的除外。
第五条:代理费用及支付方式
一、甲方与乙方签订委托贷款协议当日,甲方应当以现金形式向乙方支付人民币:元,(大写人民币:元)作为乙方为甲方办理贷款的基础费用。甲方承诺,不论乙方办理贷款业务能否成功,甲方在任何状况下都不要求乙方将已经收取的基础费用退还甲方。
二、甲乙双方商定,贷款发放机构出具“贷款承诺函”之日,甲方应当以现金形式向乙方支付贷款总额的%作为乙方为甲方办理贷款事项的报酬,即人民币:元,(大写人民币:元)。
三、甲乙双方商定,贷款发放机构发放贷款之日,甲方应当以现金形式向乙方支付贷款总额的%作为乙方为甲方办理贷款事项的报酬,即人民币:元,(大写人民币:元)。
第六条:违约职责
一、因甲方原因使乙方无法正常履行协议或合同所造成的损失,一切不利后果由甲方自行承担。
二、甲方未及时给付乙方报酬时,甲方承诺按贷款总额的‰/日向乙方支付违约金。违约金不足以弥补乙方损失的,甲方应就不足部分另行赔偿。
第七条:诉讼管辖
甲乙双方在履行本合同时发生的争议,应协商解决。协商不成,由青岛市市北区人民法院管辖。
第八条:双方商定的其他事项
一、甲方务必保证在申请贷款事宜之前和申请期间个人信用良好,未被列入中国人民银行个人征信系统黑名单。
二、本协议与相关的附件为甲乙双方确定委托代理关系的唯一有效文件,其他任何涉及甲乙双方委托代理关系的法律性文件,与本协议不一致的,以本协议为准。
第九条:附则
一、本协议自甲方签字并加盖公章(甲方为自然人时则为签字)乙方或其授权代理人签字之日起生效。本协议执行过程中的变更与解除须经双方书面协商一致。
二、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
第十条:提示条款
甲方已阅读本合同所有条款,应甲方要求,乙方已经就所有合同条款做了相应说明,甲方确认对本合同所有条款的含义及相应的法律后果已全部知晓,并予以充分、准确无误的理解。本合同未尽事项由甲乙双方在“其他约定”中另行约定,“其他约定”与合同主文具有同等法律效力。甲方(签字):__________
(个性提示:请当事人各方在合同文本的每一页上均签字盖章。)
甲方(签字):__________乙方(签字):________
身份证号码:__________经办人:____________
签订日期:____________签订日期:____________
联系电话:____________联系电话:____________
联系地址:________________联系地址:________________
篇3:委托贷款合同
后面还有多篇委托贷款合同!
公司委托贷款合同范本
甲方(委托方主办人)
乙方(受托银行)
丙方(用款方)
甲、乙、丙三方现将委托贷款事宜,本着自愿诚信、互利公平,三方协商一致同意的原则,签订本委托贷款合同。
第一章甲方(委托方)职责
甲方主办人先生,根据用款方和受托银行商定同意本委托贷款合同的各项条款,引存先生在华合法人民币亿元整。存入受托银行委托贷款专用帐户,年利率8.5%,一次性综合服务费%,甲方委托贷款资金未能按时到受托银行,按本合同第七章违约职责第一条款执行。
第二章乙方(受托银行)职责
乙方为用款方理解委托贷款资金人民币亿元整,存入委托贷款专用帐户,三日内受托银行务必在委托贷款合同书上签章,否则按本合同第七章违约职责第二条款执行。委托贷款年利率8.5%,计人民币万元整,一次性综合服务费%,计人民币万元整,总计人民币万元整,在款到达受托银行十个工作日内,由受托银行代收代付支付给委托方主办人。以后每年月日前,受托银行代收代付每年利息8.5%,直至合同期满或终止合同时间止,并负责按本合同规定的时间收回本金支付给委托方主办人,否则按本合同第七章违约职责第二条款执行。
第三章丙方(用款方)职责
第一条、用款方在签定本合同前,首先与受托银行商定同意本合同的全部资料,方可签署本合同,否则按本合同第七章违约职责第四条款执行。
第二条、按受托银行的要求办理委托贷款手续,合理运用委托贷款资金,做到专款专用,及时向受托银行交纳每年利息并按期归还本金。否则按本合同第七章违约职责第二条款执行。
第四章开立委托贷款专用帐户
甲方主办人在委托贷款合同生效后两日内,将银主的护照、外管局批文、资金移动手续、授权委托书、身份证等文件转交给受托银行开户。由受托银行在两日内开立委托贷款专用帐户,否则按本合同第七章违约职责第五条款执行。
第五章动款方法
受托银行有权动用委托贷款专用帐户资金,甲方无需授权,受托银行按贷款通则和本合同条款及时转款给用款方,确保资金安全,否则按本合同第七章违约职责第二条款执行。
第六章委托贷款和归还本金的期限
委托贷款的期限最长不得超过拾年。在用款方正常支付每年利息的状况下,受托银行同意可延期五年,不另签署合同按本合同条款执行。
归还本金的方法:允许用款方提前归还部份或全部本金,本着减本减息的方法执行。直止合同期满,本金全部还清。
本委托贷款期限:从2008年月日至年月日,共年。到年月日一次性还清本金。
第七章违约职责
第一条:甲方务必按合同规定时间转款到受托银行,推迟一天,按拖延金额每亿元每一天贰仟元人民币计算;超过15天,每亿元每一天按贰万元计算,赔偿给受托银行,最长不超过30天,超过30天赔偿付清合同终止,否则负法律职责。
第二条:受托银行未能按时代收代付每一年利息和到期收回本金,除正常交纳所拖欠的利息和收回本金外,还须交滞纳金,其标准:每推迟一天,按拖欠金额每百万元每一天按壹仟元计算,赔偿给甲方主办人;超过15天,按拖欠金额每百万元按贰仟元计算,最长不超过30天,超过30天还未交纳拖欠的利息和到期收回本金,按银行法执行,合同终止。
第三条:委托贷款合同生效后,受托银行借故拒收委托人的委托资金,按拒收金额的10%一次性赔偿给委托方。
第四条:受托银行未能按时无误在本合同或查询证书签章并提交行长、银行经办人工作证复印件,视为用款方违约,保全金(包括违约金)不退。本委托贷款合同即时作废。如出现做假伪造行为,视情节追究当事人法律职责。
第五条:甲方未能按时提交开户手续,影响开户时间,按本合同第七章违约职责第一条款执行。受托银行接到甲方提交的开户手续,未能按时开户,也按本合同第七章违约职责第一条款执行。
第六条:在正常履行合同中甲方不准移动委托贷款专用帐户的资金,否则视为甲方违约。受托银行动款有误负全部赔偿职责。
第八章其它
第一条、甲方主办人事先支付较大资金(包括接送银主差旅费、通讯费、资金移动费、动款利息税等费用),因此在签署本合同时,用款方暂交纳保全备用金(包括违约金),其标准为每亿元每一天按3570元计算,待受托银行签章无误后,保全备用金(包括违约金)退回,否则保全备用金(包括违约金)不退。
第二条、用款方按时提交委托贷款合同书和签章的查询证书及带给行长、银行经办人工作证复印件,经甲方核实有误,书面通知用款方。用款方不认可时,甲方立案,立案费由甲方暂垫付,用款方务必在两日内向甲方提交六人去受托银行的往返差旅费。未按时提交该费用,甲方不动身,视为用款方违约,合同终止,保全备用金(包括违约金)不退。按时提交该费用,甲方两日内和用款方共同去受托银行核实,核实无误,差旅费及时归还用款方,委托贷款资金按时到位,否则负法律职责。核实有误,用款方暂交的保全备用金(包括违约金)及差旅费不退,甲方垫付的立案费用由用款方及时归还。用款方按时提交去受托银行核实差旅费,甲方两日内不动身,视为甲方违约,按本合同第七章违约职责第一条款执行。
第三条、委托贷款合同和查询证书为一体,具有同等法律效力,缺一无效。
第四条、签署查询证书,用款方交纳查询费用叁仟元,待受托银行查询无误退回,否则不退。
第五条、委托方主办人负责代收代付一次性综合服务费,按本合同之规定,负责交纳所得税,开具税务发票证转交给相关操作人,操作人需交纳营业税,按一款两划的办法进行。
第九章操作时间
本合同自2008年月日至2008年月日止,共天。甲方核实三天时间除外,用款方务必在2008年月日18时前,完整无误提交委托贷款合同和签章的查询证书及行长、银行经办人工作证复印件。经甲方三日内核实无误,保全备用金(包括违约金)退回,三日内款到受托银行,否则按本合同第七章违约职责第一条款执行。用款方未能按时完整提交本合同和签章的查询证书,保全备用金(包括违约金)不退,并按本合同第七章违约职责第四条执行。
本合同一式肆份,甲方壹份、乙方贰份、丙方壹份,具有同等法律效力,自签字之日起生效。
受托银行:(公章)
行长签字:(行长工作证复印件)
银行经办人签字:(银行经办人工作证复印件)
年月日
受托银行主管银行:(公章)
行长签字:(行长工作证复印件)
银行经办人签字:(银行经办人工作证复印件)
年月日
甲方(委托方主办人)先生
丙方(用款方签字)(公章)
操作主办人(签字)
年月日
篇4:委托贷款合同
个人委托贷款合同范本
借款人:(以下简称甲方)
电话:
住所:
法定代表人:
负责人:
委托贷款人:(以下简称乙方)
电话:
住所:
负责人:
受托贷款人:(以下简称丙方)
电话:
住所:
负责人:
根据甲方业务需要和借款申请,乙方同意并委托丙方向甲方发放委托贷款。为明确各自的权利和义务,遵照国家有关法律规定,经三方协商一致,订立本合同,以便共同遵守执行。
第一条借款金额
甲方向乙方借款人民币金额大写
第二条借款用途
甲方借款将用于______________________________________
第三条借款期限
本合同约定借款期限为_______个月,即从______年____月____日至_____年____月_____日。
在本合同项下的借款期限起始日与贷款转存凭证不一致时,以贷款转存凭证为准,借款期限随之顺延。贷款转存凭证为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第四条贷款利率和计结息方式
一、本合同采用下述第____种方式计结息。
1、贷款利率按息计算按结息结息日为月/季末月/年末月的第20日。
2、贷款利息自贷款转存到甲方帐户之日起计算。在合同有效期内如乙方需调整贷款利率,乙方应与甲方协商后,以双方签字确认的书面形式通知丙方调整利率。
第五条贷款发放
一、只有同时满足下列条件后丙方才有义务发放贷款
一乙方相应的委托基金已经存入其在丙方开立的委托贷款基金户
二甲方已满足乙方要求的用款前提条件
①
②
三丙方已经接到乙方的《委托贷款发放通知书》
四《委托贷款发放通知书》中的贷款发放金额不超过乙方委托贷款基金户中的可用资金额
五本合同已正式生效
二、发放贷款计划
年月日万元年月日万元
年月日万元年月日万元
年月日万元年月日万元
年月日万元年月日万元。
三、丙方将贷款划入甲方在丙方开立的帐户
帐号
第六条贷款归还
一、还款顺序
本合同项下甲方的任何还款均按照先还利息后还本金的原则偿还。如有调整,按乙方书面通知执行。
二、付息
甲方应在结息日透过丙方向乙方支付到期利息。首次付息日为贷款发放后的第一个结息日。最后一笔贷款清偿时利随本清。
三、还本
甲方应按以下计划偿还借款本金
年月日万元年月日万元
年月日万元年月日万元
年月日万元年月日万元
年月日万元年月日万元。
四、还款方式
一甲方应于本合同约定的还款日前在丙方开立的帐户上备足当期应付之款项并及时办理还款手续。
二乙方委托丙方在贷款归还的同时将等额的资金从委托贷款基金
户划入乙方指定的帐户中
开户行户名帐号.
三若乙方为多个委托人则甲方还款时资金偿还的方式为
1、
2、
3、
五、提前还款
经乙方书面同意并通知丙方甲方能够提前部分或全部归还贷款本金和利息。甲方提前归还本金应按照实际用款期间及本合同约定的贷款利率计算利息。甲方分次还款的如提前归还部分贷款本金应按还款计划相反顺序还款。提前还款后尚未归还的借款仍按本合同约定的贷款利率执行。
六、纳税
乙方委托丙方在甲方归还利息时按国家有关税法的规定税率代缴营业税。甲乙双方应缴纳的其他税费由甲乙双方按照国家有关规定自行申报缴纳。
第七条委托代理业务手续费
一、委托贷款业务的手续费按以下第种方式支付
1、由委托人支付
2、由借款人支付
3、由双方按比例支付,委托人支付比例为借款人支付比例为.
二、手续费率及计算方式
三、手续费结算时间
第八条合同的变更和解除
一、本合同生效后任何一方不得擅自变更和解除本合同。
二、甲方如在用款前无法完成乙方要求的用款前提条件,乙方有权单方解除本合同并书面通知甲方和丙方。
三、贷款到期,由于客观状况发生变化,甲方经过努力仍不能还清借款的,能够在借款到期前日内向乙方申请展期,经乙方同意并书面通知丙方,甲、乙、丙三方签定展期还款协议书作为本合同的附件。
第九条甲方的权利和义务及声明
一、甲方的权利
1、甲方有权要求乙方、丙方按合同约定发放委托贷款。
2、甲方有权按本合同约定的用途使用借款。
3、甲方在贴合乙方规定的条件下,有权向乙方申请贷款展期,并在乙方批准后及时同乙、丙方办理展期手续。
4、甲方有权要求乙、丙方对甲方带给的有关资料予以保密但法律法规另有规定的除外。
二、甲方的义务
1、应在丙方开立基本帐户或一般存款帐户不得转移帐户。
2、甲方应按本合同约定的用途使用借款不得挤占、挪用借款。
3、甲方应按乙方的要求向乙、丙方带给有关状况资料并保证所带给状况资料的真实、完整、有效。
4、甲方应用心配合乙、丙方对本合同项下借款使用状况的检查、监督。
5、甲方应按本合同的约定按期归还全部借款本金和利息。
6、借款期间甲方发生名称、法定代表人、住址、经营范围变更等事项应当提前通知乙方和丙方。
7、甲方应当承担与本合同有关的律师服务、保险、评估、登记、保管、鉴定、公证等费用。
8、保证按本合同约定及时向丙方支付手续费。
9、其他义务
三、甲方的声明
甲方在此声明如下
1、甲方系贴合中华人民共和国《贷款通则》中规定的具备借款人资格的法人、其他经济组织、个体工商户和自然人,具备所有必要的权利和授权并能以其自身名义进行本项经营活动或参与诉讼,且对其经营管理的资产享有合法的处分权。
2、甲方签署和执行本合同是自愿的,是其真实意思的表示,并经过所有务必的合法授权,上述授权及授权项下的签署和执行不违背甲方的公司章程或任何对甲方有约束力的法规或合同,甲方为签署和执行本合同所需的手续均已合法、有效地办理完毕。
3、甲方为本合同项下借款而向乙方和丙方带给的所有文件、资料、报表和凭证等是准确、真实、完整和有效的。
4、甲方未隐瞒任何已发生或即将发生的有可能使乙方不同意发放本合同项下贷款的事件。
5、甲方在本条中所作的声明和保证是连续有效的。
6、甲方承认,乙方和丙方对本合同的签署是建立在对上述声明和保证信任的基础之上的。
第十条乙、丙方的权利和义务及声明
一、乙、丙方的权利
1、乙方有权检查、监督甲方借款的使用状况丙方有权按乙方的书面要求检查、监督甲方借款的使用状况。
2、乙方有权了解甲方的经营、财务活动状况丙方有权按乙方的书面要求了解甲方的经营、财务活动状况。
3、乙方有权按合同约定委托丙方收回贷款本金和利息。
4、丙方有权按时向甲方和乙方收取手续费。
二、乙、丙方的义务
1、乙方应按照本合同约定按期足额将委托贷款资金拨付丙方并保证该基金户上的资金额不少于依据本合同甲方将要提用的资金额。丙方及时足额发放委托贷款如因乙方资金拨付迟延造成丙方无法发放的除外。
2、当《委托贷款发放通知书》中的贷款发放金额大于乙方委托贷款基金户中的可用资金余额导致丙方无法按时发放委托贷款时丙方应及时通知乙方。
3、乙、丙方对甲方带给的计划、统计、财务会计报表等有关资料应予保密但法律法规另有规定的除外。
4、乙方保证按本协议约定及时向丙方支付手续费。当出现甲方违约未按时支付丙方手续费的状况时乙方保证及时向丙方支付甲方应付但未按时支付的手续费。
三、乙方、丙方的声明
1、乙方的声明
乙方在此声明如下
①、乙方带给的贷款资金是合法、可供自由支配的资金。
②、乙方依据中华人民共和国法律和政策有权从事本合同项下的活动。
③、乙方签署和执行本合同是自愿的经过所有务必的合法授权。是其真实意思的表示且乙方为签署和执行本合同所需的手续已办理完毕。
④、本合同项下委托贷款的甲方、借款用途、借款利率、借款期限都是由乙方自己决定或与甲方协商确定。
2、丙方的声明
丙方在此声明如下
①、丙方系依据中华人民共和国法律成立、持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》和《金融机构营业许可证》并经工商行政管理部门核准登记的国有商业银行[或国有商业银行的分支机构].
②、丙方有资格签署本合同及有关文件有权履行本合同项的权利和义务。
第十一条违约职责
一、甲方因挤占挪用或逾期使用贷款则按A人民银行有关规定处罚或B.
二、甲方不能按期支付的利息及贷款挪用或逾期期间不能按期支付的利息则按A均按人民银行规定计收复利或B.
三、在合同有效期内甲方发生下列状况之一的丙方有权根据乙方书面意见暂停发放尚未划付的贷款
1、甲方未按要求向乙方和丙方带给真实、完整、有效的状况资料。
2、甲方未按本合同约定用途使用贷款的。
3、甲方未按本合同约定按期归还贷款本金利息。
4、甲方拒绝乙、丙方对贷款使用状况实施监督检查的。
5、甲方转移资产抽逃资金以逃避债务。
6、甲方卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷乙方认为可能影响贷款资产安全的。
7、甲方违反本合同第九条有关的其他义务条款乙方认为足以影响甲方债务清偿潜力的。
8、其他状况
四、乙方未能及时足额将委托贷款资金划入丙方规定帐户,影响丙方贷款发放而给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
五、因乙方原因导致委托贷款未能按合同约定发放时,应对丙方的相应损失承担赔偿职责。
六、在本合同第五条第一项中约定的贷款发放条件均已满足的状况下,如因丙方原因未能及时足额发放贷款时应根据迟延发放的金额和天数,按中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率对甲方计付赔偿金如丙方未能按乙方指示及时足额发放贷款应依据《个人委托贷款协议书》对乙方承担违约职责。
第十二条商定的其他事项
1、涉及本合同项下贷款的担保由甲方与乙方另行约定与本合同一并执行能够抄送丙方但与丙方代理业务不发生直接关系。2、_________________________________
3、_________________________________
第十三条合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议应由甲方与乙方协商解决丙方予以协助。协商不成能够采取诉讼的方式解决。在协商期间本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
第十四条通知
一、本合同项下任何通知、付款要求及各种通讯联系均需按下列地址或电传号、传真号送达对方致甲方
二、如本合同任何一方上述地址发生变化应立即通知另两方。
第十五条合同的生效
本协议自甲方法定代表人,负责人或授权代理人,签字并加盖公章。甲方为自然人时则为签字。乙方,或授权代理人,签字并加盖公章。乙方为自然人时则为签字。丙方,负责人,或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
第十六条本合同正本叁份甲、乙、丙三方各执一份副本份。
甲方公章
负责人或授权代理人签字
年月日
乙方公章
或授权代理人签字
年月日
丙方公章
负责人或授权代理人签字
年月日
篇5:委托贷款合同
委托贷款合同
______(以下称甲方)与_________(以下称乙方)双方协商达成以下委托贷款协议:
一、甲方愿将自主使用的资金人民币_________(大写)存入乙方,并委托乙方以贷款方式贷给_________有偿使用。
二、甲方存入资金在乙方开立委托贷款基金存款专户,用于甲方指定的贷款项目,乙方负责在存入的资金额度内发放委托贷款。
三、委托贷款的对象、用途、金额、期限、利率均由甲方在国家法律、政策允许的范围内根据具体状况核定。
四、用于固定资产投资项目的委托贷款,务必纳入国有固定资产投资计划,取得有权批准单位正式批准文件,方可办理。
五、委托贷款项目由甲方审核指定,并附可行性分析报告、有关批准文件、企业财务报表等材料交乙方,由乙方或乙方代理人对委托贷款项目进行调查。
六、甲方指定的贷款单位在接到甲方或乙方的通知后,直接向乙方或乙方代理人申请办理委托贷款,签订贷款合同,并办理贷款手续。
七、借款单位理解乙方或乙方代理人对委托贷款的调查、监督和检查贷款使用状况。
八、乙方对贷款项目进行调查过程中,应及时向甲方通报状况。甲方指定的贷对象或项目,若因经济效益问题或其他意外损失,到期不能收回贷款本息,乙方不负经济职责。
九、借款单位不按合同偿还贷款本息,乙方应当比照工商银行有关规定对借款单位采取必要的经济制裁手段,直至对贷款的担保人追索扣收应付的本息和罚息。
十、乙方对甲方存入的委托存款,在未贷出前按月息_________‰计算,按季列入甲方委托存款帐户;贷出后,在贷款期限内,乙方按贷款余额(基数)的月_________‰计算手续费,并从_________单位帐户收取。乙方将委托存款和委托贷款利息收入按季划入甲方指定的帐户。
十一、委托贷款收回后,甲方可指定新的委托贷款项目,或提取委托贷款基金。
十二、本协议的修改、补充须经甲、乙双方协商,以书面形式确认。委托贷款全部收回,委托基金全部提走,本协议即自然终止。
十三、本协议自签字之日起生效,一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法人代表(签字):_________法人代表(签字):_________
开户银行:_________开户银行:_________
帐号:_________帐户:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
篇6:委托贷款合同
委托贷款合同样本
甲方:
乙方:
甲乙双方就委托贷款事宜,经过协商一致,达成如下协议:
一、甲方委托乙方就其委托款项,对外发放短期贷款。
二、甲方务必在乙方开立基本帐户,委托款项存入该帐户。
三、乙方就为委托款项能够发放下列形式贷款:
1、存单质押贷款;
2、银行承兑汇票贴现贷款;
3、城区房地产抵押贷款;
4、经甲方书面同意的其他贷款。
四、乙方利用甲方委托款项可直接发放存单质押贷款和银行承兑汇票贴现贷款;发放城区房地产抵押贷款务必甲方书面确认;甲方可直接指定借款人,书面通知乙方对其发放贷款。
五、委托贷款利率
1、委托贷款利率范围为银行同期贷款基准利率的1-1.5倍。
2、逾期、挤占挪用贷款,按照国家逾期、挤占挪用利率计付利息。
3、国家贷款利率调整,委托款项贷款利率作相应调整。
六、甲方按照贷款利息收入的25%-30%向乙方支付委托贷款手续费。
七、利用委托款项发放贷款,乙方应严格审查借款人资格及借款资料,确保贷款发放合法。
八、对委托款项贷款,乙方应尽力清收。对借款人信用状况变化威胁款项安全的,乙方应向人民法院提起诉讼。法律文书生效后,乙方应在法
定期间内申请执行。
九、甲乙双方按月对帐,乙方应按甲方要求带给帐户资金变动的对帐单等资料。
十、乙方每季扣除委托贷款手续费后,将利息剩余款项直接转入甲方基本帐户。
十一、本合同有效期内,甲乙任何一方不经对方同意,不得单方变更或解除本合同。
十二、委托款项贷款到期,借款人申请展期的,经乙方同意,能够展期一次,展期期限不超过贷款期限。
十三、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商予以补充,补充协议视为本合同组成部分。
十四、因本合同发生纠纷,由甲乙双方协商予以解决,协商不成或不愿协商,任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。
十五、本合同期限为三年,期满经甲乙双方同意能够续期。
十六、本合同自双方当事人或其受权委托人签字盖章之日起生效。
十七、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,两份具有同等法律效力。
「个性提示」乙方已提请甲方详细阅读本合同全部条款,并对甲方就本合同条款提出的疑问予以详细解释,乙方已经理解甲方对合同条款所作的解释及对疑问的解释,甲乙双方就本合同全部条款及个性提示理解一致。
【小编简评】委托贷款合同 优选(范本6份)如果还不能满足你的要求,请在范文网搜索更多其他委托贷款合同范文。
【网友评价】结构紧凑。
消费贷款合同(Consumer Loan Agreement)是一种金融文件,用于确保借款人和贷款机构之间在消费贷款方面的权益和责任。这篇文章将详细介绍消费贷款合同的内容,包括其定义、重要条款和注意事项等,以帮助读者更好地了解和使用这类合同。
消费贷款合同通常由两个主要参与方签署,即借款人和贷款机构。借款人是需要借款资金满足其个人或家庭消费需求的个人,而贷款机构则是提供贷款服务的金融机构,如银行、信用合作社或其他金融机构。
在消费贷款合同中,有几个重要条款需要特别关注。首先是借款金额和利率。借款金额是指借款人从贷款机构处借入的资金数量,而利率则是贷款机构为提供资金所要求的回报率。这两个条款直接影响到借款人的还款金额和期限。
其次是还款方式和期限。还款方式指的是借款人应按照合同约定的方式进行还款,可以是等额本息还款或其他方式。还款期限是指借款人需要在合同规定的时间内全额还清借款。
此外,合同还会规定罚息、提前还款以及违约责任等条款。罚息是指借款人未按时还款所需额外支付的费用,提前还款是指借款人在合同规定的还款期限之前进行全额或部分还款。违约责任则是当借款人未按合同约定履行还款义务时需要承担的后果。
消费贷款合同的签署需要双方自愿并且知情同意。贷款机构有责任向借款人提供完整和清晰的合同文件,确保借款人对合同中的条款有充分的理解。在签署前,借款人应仔细研究合同的内容,特别是利率、还款方式和期限等重要条款。
在合同签署后,双方要共同遵循合同约定的条款并履行各自的权利和责任。贷款机构有权要求借款人按时还款,并有权采取法律手段追究逾期还款的责任。借款人应尽力按时还款,并确保提供准确的还款金额。
如果借款人发现自身无法按时还款,有义务与贷款机构进行沟通并寻求解决办法。在某些情况下,贷款机构可能会提供还款延期、调整还款计划或其他可行的解决方法。然而,即使出现还款困难,借款人仍应尽力遵守合同条款。
总之,消费贷款合同在个人消费贷款中起着重要作用。借款人和贷款机构应充分了解合同中的条款,遵循合同约定,并及时解决任何还款问题。只有通过谨慎和负责任的借贷行为,才能确保消费贷款合同的有效执行,同时保护双方的权益。
编号:___________
借款单位:________________(以下简称甲方)
贷款银行: 银行(以下简称乙方)
甲方用于______________所需外汇资金,于_______年_______月_______日向乙方申请外汇贷款。乙方根据甲方填报的《外汇借款申请书》(编号:______________)和其它有关资料,经审查同意向甲方发放外汇流动资金贷款。为明确责任,恪守信用,特签订本合同并共同遵守。
第一条 甲方向乙方借___________(外币名称)__________________万元(大写金额)。
第二条 借款期限自第一笔用汇日起到还清全部本息日止,即从______年_____月_____日至_____年_____月_____日,共_____月
第三条 在合同规定的借款期限内,贷款基准利率为按月浮动,利息每季计收一次。
第四条 甲方愿遵守《中国人民建设银行外汇流动资金贷款暂行办法》和其它有关规定,按乙方的要求提供使用贷款的有关情况、财务资料及进行信贷管理工作的便利。
借款期限定为____年____月,从放出贷款之日起至全部收回本息,具体用款和在此规定期限内分次或一次偿还时间和金额以借据为凭,利率按项目借款合同期限确定月息为____‰,按季收取利息。贷款逾期除限期追收外。
第五条 甲方在乙方开立外汇和人民币账户,遵照国家外汇管理的有关规定用款。
第六条 本合同所附《用款计划表》和《还本付息计划表》是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
乙方保证按《用款计划表》及时供应资金。如因乙方责任未按期提供贷款,则乙方须向甲方支付______‰的违约金。
借款方保证按期用____资金,偿还全部借款本息。贷款逾期未还的部分,贷款方有权限期追收贷款,贷款方可从借款方账户中扣收。
甲方因故不能按用款计划用款,必须提前一个月向乙方提出调整用款计划。否则,乙方对未用或超用部分按实际占用天数收取___‰的承担费。
第七条 甲方保证按《还本付息计划表》以所借同种外币还本付息(若以其它可自由兑换的外汇偿还,按还款时的外汇牌价折算成所借外币偿还)。甲方不能在贷款期限终止日全部还清本息,应在到期日十五天前向乙方提出展期申请,经乙方同意,双方共同修改合同的原借款期限,并重新确定相应的贷款利率。
借款方请____作为借款的保证方,经贷款方审查,证实保证方具有足够代偿借款的财产。保证方有权检查和督促借款方履行合同。当借款方不履行合同时,保证方同意连带承担偿还本息的责任。必要时,由贷款方从保证方的存款账户内扣收。
第八条 甲方保证按本合同规定的用途使用贷款,如发生挪用,乙方除限期纠正外,对被挪用部分加收百分之百的罚息,并有权停止或收回全部或部分贷款。
贷款方有权检查、监督贷款使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况,借款方应提供工作便利。借款方必须按时向贷款方报送有关工程进度,贷款使用情况及统计报表和资料。
第九条 本合同项下的借款本息由__________________作为甲方的担保人,并由担保人按乙方的要求向乙方出具担保书。一旦甲方无力清偿贷款本息,应由担保人履行偿还贷款本息的责任。
因国家调整计划、产品价格以及修正概算等原因需要变更合同条款时,由借、贷双方签订变更合同的协议。
第十条 本合同以外的其它事项,由甲、乙双方共同按照《中华人民共和国民法典》和国务院《民法典》的有关规定办理。
根据_____颁发的《民法典》以及________文批准立项。
第十一条 本合同经甲、乙双方签章生效,至全部贷款本息收回后失效。本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:__________________________
单位名称:(公章)______________
签约人:(签章)________________
乙方:__________________________
单位名称:(公章)______________
签约人:(签章)________________
__________年________月________日
以什么方式能够撰写一份规范且优秀的合同呢?在实际合同关系中,出卖方的销售合同条款是其中的一部分。为了保障参与合作的各方,需要使用正式的合同范本作为基准。本文将全方位深入分析和剖析“房产买卖合同”的多个方面,并建议保存以备日后参考。
甲方(转租方):_________________电话:_________________身份证号:_________________
乙方(承租方):_________________电话:_________________身份证号:_________________
根据《中华人民共和国民法典》的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就甲方将其依法承租的房屋转租给乙方使用,由乙方向甲方支付转让费等事宜,达成退休返聘劳务合同劳动合同。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》和其他法律、行政法规、地方性法规。
第一条甲方自愿将位于
商铺(房屋)转租给乙方使用,乙方对该商铺充分了解并愿意承租。
第二条乙方承租后可以对商铺进行装修,在装修中不能改变或损坏房屋的现有结构,装修费用由乙方支付。
第三条租赁期间甲方必须保证房东不得干涉乙方的正常经营,合同到期后由房东与乙方签订下一次的租赁合同不得再收转让费。出让方同意在交付土地时该宗地应达到本条第___款规定的土地条件:
第四条甲方必须保证在乙方转租期间的商铺租金不变,租金为元整。
第五条由于乙方经营不善,不能继续经营时,乙方具转让商铺(房屋)的权利。
第六条甲方需付清租赁商铺的租金才能转让给乙方。
第七条转租期间水电费由乙方承担。
第八条转租期为________年____月____日至________年____月____日,转让费为____元。转租期满与房东续租。
第九条转租期间房东若因甲方与方发生房子纠纷时,甲方应承担一切责任和义务。
甲方:____________(供货方)________________
乙方:____________(需货方)________________
丙方:____________(担保方)________________
条 本合同项下的土地使用权出让年期为_________________,自出让方向受让方实际交付土地之日起算。 国用 字第 号),总面积为平方米的土地使用权中的平方米转让给乙方(转让地块位置详见红线图或宗地图)。
一、担保责任:____________甲方转让给乙方的地块,其地上建筑物及其他附着物所有权也随之转让给乙方(房屋转让契约另订)。
1、丙方是在___________注册登记的经济实体,任何改变丙方本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时,丙方保证及时通知甲方和乙方。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人对本合同项下宗地占有延期的`,每延期一日。出卖方在位于祁阳县城祁山路有一宗(进深 米*宽 米)国有出让地有意出让,买受人自愿买受卖方该宗门面地,按照平等自愿、真实、守信的原则。条 受让人同意按照本条第____款的规定向出让人支付上述土地使用权出让金。(一)本合同签订之日起___日内,一次性付清上述土地使用权出让金。乙方受让本合同项下的土地使用权时,愿意承担甲方原 出让合同(合同号:
3、丙方的继承人(包括因改组合并而继承)将受本担保书的约束,并继续承担本担保项下的责任。未得到甲方事先书面同意,丙方不得转让其担保义务。出让人延期交付土地超过3个月的,受让人有权解除合同,出让人应当返还定金,并退还已经支付土地使用权出让金的其他部分。宗地是国有出让使用权、综合用地类型,两壕门面形式,出卖方已办理《国有土地使用权证》,原土地使用权人为,国土证号祁国用( )第 号,原国土使用权人为。当事人双方应依附件《出让宗地界址图》所标示座标实地验明各界址点界桩。受让人应妥善保护土地界桩,不得擅自改动,界桩遭受破坏或移动时,受让人应立即向出让人提出。本合同自批准之日起天内,甲乙双方应按有关规定向市国土局和税务部门及财政部门缴纳有关税费。
4、保证期限:____________自本合同生效之日起二年。
二、违约责任:____________
1、乙方没有按约定的期限支付货款,甲方可要求丙方履行担保责任,丙方若对合同履行情况有异议可在接到甲方的付款通知书后一个星期内书面向甲方提出,否则视为无异义。条出让人不能按合同约定将本出让土地使用权交给受让人,出让人在自有土地承包面积地内划拨大写__________百平方米(小写__________平方米)补偿给受让人。双方以土地现状成交,出卖方交《国有土地使用权证》给买受方。宗地使用权归买受方,买受人暂不变更使用权让名称。十九条 任何方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任,但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。本合同项下地块的土地使用权转让后,乙方须严格按照原 出让合同中所规定的土地使用规则进行开发利用,不得擅自改变土地用途和规划要求。
2、甲方发出付款通知书时应附带能证明乙方违反供销合同未按期支付货款的书面文件。
包括供销合同中约定的未履行货款以及供销合同所约定的违约利息、乙方中途退货的违约金,必须按照付款通知书规定的还款日期、金额、方式履行。如需延期,丙方在付款通知书所规定还款日(分期付款按首笔款项的还款日计算)到期前一星期提出延期申请,经甲方同意,甲乙双方须在本合同批准之日起天内向市国土局申请办理土地使用权变更登记手续。
三、丙方代乙方清偿债务后,有权向乙方作相应追偿。
四、在本合同有效期内,任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同条款时,应经三方协商同意,达成书面协议。本合同项下地块的土地使用权转让后,乙方须严格按照原 出让合同中所规定的土地使用规则进行开发利用,不得擅自改变土地用途和规划要求。条本合同项下的土地使用权出让年期为_____年,自出让方向受让方实际交付土地之日起算。十条 受让人必须按照本合同约定,按时支付土地使用权出让金。如果受让人不能按时支付土地使用权出让金的,自滞纳之日起,每日按迟延支付款项的___‰向出让人缴纳滞纳金,延期付款超过6个月的,出让人有权解除合同。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和其它相关法律的有关规定,甲乙双方就工厂转让事宜,按照“平等、自愿、合法”
五、本合同发生的争议,由甲、乙、丙三方当事人协商解决,协商不成,任何一
六、其它约定事项:_________________________
七、本担保书是无条件不可撤销的担保。丙方与任何其它方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。条 甲、乙双方同意,在本合同生效之日起___日内,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权变更登记手续。但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。十条 受让人按合同约定支付土地使用权出让金的,出让人必须按照合同约定,按时提供出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人对本合同项下宗地占有延期的,出让人应当按受让人已经支付的土地使用权出让金的___‰向受让人给付违约金。出让人延期交付土地超过6个月的,受让人有权解除合同,出让人应当双倍返还定金。合同生效后,乙方付甲方定金(大写)仟佰拾万仟佰拾元整,经房地产交易部门批准后乙方即付清余下的全部购房款:
甲方:____________
乙方:____________
丙方:____________
日期:____________
导语:出卖人(甲方):
卖 方: 徐xx (简称甲方) 身份证号:___________________ 地点: 关联德律风: 买 方: 蒋xx (简称乙方) 身份证号: 地点: 关联德律风:
甲、乙两边在划1、自愿、会商同等的根本上,就乙方向甲方购买房产签订本公约,以资互助信守履行。
第一条 甲方将自有坐落于 淄博市张店区美食街西首南侧 房屋销售给乙方,乙方对甲方销售房屋已作明白并承诺购买。
第二条 甲方销售房屋属 私有产权 房,用处 贸易 ,布局 钢混 ,总层数 4 层,间数 间,房屋构筑面积 平方米,地皮利用权面积 平方米。(祥见附件1:房产证及房产证平面图复印件)房产证号: 地皮证号: 甲方确保该房屋的合法性、真正性、靠得住性,未在该房产上配置任何典质、质押,未有任何债务胶葛。乙方有权在交易前查档,验证该房屋权属。 第三条房屋巩固装修应保存原状,房屋内从属配置等 祥见屋内配置清单 随房屋一并让渡给乙方。第四条根据国度法律、标准、政策,甲方获得该房屋时缴纳的大家补缀基金随房屋一并让渡给乙方。
第五条 甲乙两边议定上述房产交易总价款(含装修、屋内配置和大家补缀基金)为人民币(大写) 万元整 。第六条根据国度法律、标准、政策,该房屋交易进程中产生的交易税、所得税、地皮增值税由甲方负担,契税、印花税由甲乙两边各担一半。第七条甲乙两边赞成严厉根据本和谈第八条操纵程序办理该房屋交易事件。第八条付款和权属转移详细程序:1、为了确保交易资金安定,除小量尾款可以直接现金方法付出外,购房款应经过议定银行转帐方法付出。本和谈签订之日甲方向乙方供给其接纳房款的:户名:开户行:帐号:甲乙两边赞成根据房屋交易进度分三期付出房款。2、本和谈签订之日 工作日内,甲乙两边互助到 市房屋交易办理部分对甲方的房产证查档验证。查档验证经过议定之日,乙方经过议定银行转帐方法向甲方付销售房款总额 %首付款,即 元人民币;3、甲方在收到首付款当日,将房产证原件以及办理权属转移所需的交易公约、税票、身份证复印件等交给乙方并帮忙乙方到 市房屋交易办理部分办理房屋交易过户手续。4、乙方获得 市房屋交易办理部分公告的房屋权属证书和地皮权属证书之日起 工作日内,乙方经过议定银行转帐方法向甲方付出第二期售房款总额 %,即 元人民币5、房屋尾款 元人民币,乙方承诺于2007年 月 日之前付清。乙方根据付款进度将售房款打入甲方账户,甲方收款后给乙方出具收据。 第八条违约责任若甲方房屋产权有题目不能过户,甲方退回乙方付出购房款,并补偿乙方同期贷款利钱,若乙方延期付款按对等原则负担违约责任。 第九条 本公约一式三份,甲乙两边签字见效。甲、乙两边各执一份,第三份交房屋交易办理部分。第十条 本公约产生争议的办理方法:在践约进程中产生的争议,两边可经过议定会商、诉讼方法办理。第十一条 本公约未尽事件,甲乙两边可另行商定,其补充商定经两边签章与本公约同具法律出力。
出卖方(甲方):_____________ 购买方(乙方)__________________
年 月 日
附件:1、房产证、地皮证及平面图复印件2、屋内配置清单
房产买卖合同
出卖方(甲方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
购买方(乙方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间,建筑面积为____平方米。首期楼款:(不含定金)人民币 须在双方到十堰市房产交易中心签署《存量房买卖合同》。
第二条上述房产的交易价格:
第三条付款时间与办法:
1.
2.
第四条甲方应于____年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条税费分担
1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。
2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。甲方应在收到定金后 个工作日内备齐银行办理贷款所需要的资料,且协助乙方申请银行按揭。乙方应在签署本合约后 日内提供齐全银行办理贷款所需要的资料、支付贷款所需费用,同时委托丙方指定之按揭机构办理交易过户及按揭手续。
第六条违约责任
1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。
2.甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。首期楼款(不含定金):人民币 元整(¥ )乙方应在双方到十堰市房产交易中心签署《存量房买卖合同》。
第七条本合同主体
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________单位,代表人是____________。
第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。
第九条本合同一式份。甲方产权人各一份。乙方一份,________房产管理局、________公证处各一份。楼价余款:人民币 元(¥ )须于买卖完成并办妥他项权利登记后由贷款银行直接拨入甲方指定银行帐号,如银行实际放款额与原申请额之间有差额的。
第十条本合同发生争议的解决方式:
甲方:________________________
代表:________________________年____月____日
乙方:___________ ____________
代表:________________________年____月____日
如今社会的法律制度正在逐步完善,越来越多的事情涉及到合同问题。你是否了解合同的格式要求呢?若感到疑惑,不妨参考一下“供销合同”,或许能给你一些帮助。但请注意,该文章仅供参考,具体问题还需认真考虑!
材甲方:____易有限公司
乙方:____有限公司
基于诚信互惠的原则,甲方就我公司厂区围墙改造维护项目,经友好协商,达成如下协议:
一、甲方厂房一侧墙面拆除更换(钢结构总高度12m,长度108m)
二、期限:材料将在收到预付款后3天内到达现场。
三、合同价格及结算方式:
1.合同总价35800元(含原材料及加工费,不含地沟材料)。
2.提前支付___%的材料,材料到账后付清余款。
四、材料验收标准:
甲方应按要求验收乙方发送的材料,并在甲方通知乙方解决短期检验中难以发现的质量问题后48小时内到达现场。
五、施工过程中未尽事宜,由双方协商解决。如果协商失败,本合同签署地的法院将采取行动。
六、不及物动词原材料的规格、数量和质量应按所附标准提供(详见附表)。
七、日程安排:
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:____有限公司
代理:
乙方:____有限公司。
代理:
____年____月____日
供销合同是指供应方与销售方之间就商品供应和销售双方的权益、责任、义务等方面达成的一种正式协议。该合同起到确保供应和销售双方利益平衡和合理安排的目的,是商业交易中常见的一种重要合同形式。下面,我将详细介绍供销合同的内容,以及如何制定和执行供销合同。
供销合同包括以下基本要素:合同主体、商品条款、价格条款、交货条款、结算条款、违约责任和争议解决等内容。
首先,合同主体指的是供方和销方双方,也就是供应商和销售商。在合同中,要明确双方的名称、地址、联系人等信息,以便双方顺利进行沟通和合作。
其次,商品条款是供销合同中最核心的内容之一。合同应详细描述所供商品的名称、型号、规格、质量标准、产地等,并确保供方提供的商品符合国家、行业的相关规定和标准。销方则要确保在销售过程中不会以欺诈、虚假宣传等手段误导消费者,维护供方和消费者的合法权益。
第三,价格条款是供销合同中另一个重要的要素。合同应明确商品的单价、总价、付款方式等,以免发生价格争议和纠纷。双方在签订合同时,可以根据市场行情和供需情况协商合理的价格,从而实现互利互惠的目标。
交货条款是供销合同中需要关注的另一个方面。合同应明确交货地点、时间、方式等,确保供方能按时提供商品,销方能按时接收商品,并避免由于交货问题引起的延误和纠纷。
结算条款是供销合同中涉及到资金结算的一部分。合同应明确结算方式、付款期限、发票要求等,以确保供销双方的资金流动正常、透明,并有效防范风险。
违约责任是供销合同中需要明确的一个重要内容。合同应规定双方违约责任、赔偿方式等,以确保合同得到有效执行和维护。当一方违约时,另一方可以采取相应的法律手段追究责任,维护自身的合法权益。
最后,争议解决是供销合同最后一个需要考虑的要素。在合同中,可以约定争议解决的方式,如友好协商、仲裁、诉讼等,以便在发生争议时能够快速、有效地解决问题,避免长时间的纠纷。
总结来说,供销合同是商业交易中常见的一种重要合同形式。该合同通过明确双方的权益、责任、义务等,确保供应和销售双方的利益平衡和合理安排。在制定和执行供销合同时,双方需要关注合同主体、商品条款、价格条款、交货条款、结算条款、违约责任和争议解决等内容。只有双方都严格遵守合同条款,才能实现互利共赢的目标,确保商业交易的顺利进行。
供应方(以下简称甲方):签订地点:
需方(以下简称乙方):签订时间:年月日
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定,甲、乙双方在平等互利、共同发展的基础上,经充分协商一致后,签订本供销合同。
第一条指定区域代理
甲方授权乙方为“**”品牌系列藏成药的(区域)代理商(其中:全国总代理商不含西藏自治区、四川省的授权)。
第二条指定代理范围
乙方指定的代理范围:乙方指定的代理地点:第三条授权代理期限
甲方授权乙方的代理期限为年。乙方的授权代理资格,自签订本合同之日起至年月日止有效。
双方如需续签本合同,须在本合同期满前30天书面通知对方,双方另行签订合同。如不协议终止前不通知对方,期满后本合同自动失效,双方进行债务清理。
第四条授权代理药品清单
第五条市场保证金
全国总代理商应缴纳市场保证金为万元;省/自治区级代理商应缴纳市场保证金为万元,市级代理商应缴纳市场保证金为万元。直销药店代理商应缴纳市场保证金为万元。
本合同自签订之日起,乙方在天之内,将必须缴纳的市场保证金转到
甲方账户上,否则甲方有权终止合同。甲方在收到乙方缴纳的`市场保证金后,由甲方市场营销部在天之内向乙方提供药品相关上市手续资料及其授权证书。
第六条药品质量标准
甲方按照已获得批准的《国家食品药品监督管理局仿制药品批件》和《西藏自治区制品药品监督管理局医疗机构制剂注册批件》的质量标准进行生产和检验,并向乙方提供真实有效的相关资料。
第七条授权代理药品的订货要求及供货期限
本合同自签订之日起,乙方首批订(提)货量为万元。从第3个月开始,每月最低订(提)货量不得低于万元,全年订(提)货量不得低于万元。年订(提)货量从首次订(提)货量开始算起。
乙方订货必须提前天下订单,并将填写好的《******藏成药订货清单》送至甲方(可传真),甲方将签字确认的订货清单反馈至乙方,并根据订货清单安排生产计划,并在天之内安排供货(供货时间以出厂日期为准,不含路途运输时间),不得拖延。
第八条交/提货地点和运输方式
甲方原则上只负责将乙方订购的药品运输至乙方注册所在地。若乙方提出要求,将药品运输至指定地点,乙方必须在《******藏成药订货单》中注明,同时将加盖鲜章的指定送货书面说明送至甲方(可传真),甲方收到书面说明后安排指定人员负责将药品运输至乙方指定收货地点,因此所产生的运输费用将由乙方全部承担。
甲方将乙方订购的药品转交由指定物流公司负责运输至乙方注册所在地或指定提货地点。其运输方式为陆路运输和铁路运输。若乙方因急需药品提出变更运输方式的要求,如航空运输或指定快递公司运输,乙方应将加盖鲜章的书面说明送至甲方(可传真),其所产生的运输费用由乙方承担。
甲方送货时,必须做到货单同行(含增值税发票)。
第九条结算方式及其期限
结算方式为:现款现货结算、银行汇款结算、银行汇票结算和现金结算。其具体结算方式由乙方自由选择。
乙方下单后,在3日之内将其所下订单货款的30%以订金的方式结算给甲方,在签收所下订单的所有药品后的7天之内,乙方必须将剩余70%货款结算给甲方。
水泥供销合同是一种常见的商业合同,用于约定双方在水泥供应与销售过程中的各项权益与责任。本文将详细探讨水泥供销合同的要点和注意事项。
首先,水泥供销合同需要明确双方的身份和基本信息。供应方应提供准确的企业注册名称、法定代表人姓名、联系地址、电话号码等信息,而销售方也需要提供类似的资料。这一步骤是为了确保合同双方的真实性和合法性。
其次,合同需列明水泥的数量、品质和价格。供应方应准确标明订购的水泥数量,以避免发生供不应求或超量供应的情况。品质方面,可以列出水泥规格、标准和质检要求,并明确质量合格的评定标准。价格方面,可以约定固定价格、市场价格或定期调整价格等方式,但无论哪种方式,都需要明确具体。
除此之外,供销合同还应明确交货时间和地点。供应方应准确指定交货日期、地点和方式,销售方在此基础上需要保证按时交付水泥,并确保安全运输以防止损坏。同时,合同双方还应就迟交货和交货不符合规定的情况进行约定,例如迟交的赔偿金额或惩罚机制。
在供销合同中,还需要标明支付方式和期限。供应方可以要求销售方预付部分或全部货款,或者双方约定货到付款。无论是哪种方式,合同应明确款项支付的期限和方式,以保障供应方和销售方权益,并避免付款迟延或支付纠纷。
此外,合同还可以约定违约责任和争议解决方式。双方应对违约责任进行明确规定,例如一方未按时交货或未支付款项应承担的违约责任。争议解决方式可以约定通过友好协商、调解、仲裁或诉讼等方式处理争议。确定争议解决方式可以避免日后纠纷的发生,并提高合同的执行效力。
最后,水泥供销合同需要签订正式的合同文件,并每个双方保留一份原件。合同正文应明确、具体、生动,避免使用模糊、含糊或不明确的词句。双方签字盖章后,合同即生效,双方应按合同的约定履行各自的义务。
总之,水泥供销合同是供应方和销售方之间重要的商业约定,合同的具体要点和注意事项有助于保障双方的合法权益,确保供销过程的顺利进行。通过明确水泥数量、品质、价格、交货时间和地点等具体内容,双方可以更好地管理和控制供销环节,降低交易风险,并最终实现互利互惠的合作关系。
今日给予大家推荐一篇内容极为详实的“合同书”网络文章。随着对个人权利保护意识的增长,人们正逐渐开始更加重视合同的重要性。若是不与对方签订合同,自身的权益将无法得到妥善保障。所以,倘若您觉得这篇文章对您有所助益,请务必为其添加收藏并与您的朋友们分享!
2022标准版个人服务合同样本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准版个人服务合同样本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
公司地址:项目负责人:电话:乙方:公司地址:项目负责人:电话:甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方为甲方提供活动服务的事宜达成如下协议:
一、培训事宜
1、课程名称:详见附件一
2、培训地点:客户指定地点
3、培训对象:
二、双方责任和义务甲方责任:
1、培训前10个工作日与乙方签订培训合同;按照课程要求及时、充分地与乙方进行培训前期沟通,明确培训目的、内容及相关要求;提供培训场地、设施及必要的文具。根据乙方授课要求,提供培训环境布置协助。合同签订后,如因甲方原因,导致培训课程、日期、时间、地点和人数等培训要件发生变化时,甲方均应于开始培训前五个工作日通知乙方;并承担由此带来的不确定性和相关的费用增加;如甲方单方面取消此次培训,乙方有权解除本合同;则甲方需向乙方支付培训总合同额的50%,作为违约金;与乙方协商一致的除外;
2、因不可抗力导致本合同不能履行的,甲方不承担责任;
3、原则上不得安排旁听人,如安排,须征得乙方同意,并承担由此对课程质量的全部影响;有义务对参训学员进行引导,并要求其遵守培训中的秩序要求;为保护乙方知识产权,培训过程中不得进行录音、摄像。如有此类需求须与乙方协商一致,并在合同中注明。乙方的责任:
1、培训前10个工作日与甲方签订培训合同;
2、按照课程要求及时、充分地与甲方进行培训前期沟通,明确培训目的、内容及相关要求;
3、负责培训课程方案的设计、制定和实施;
4、选派合格的讲师承担培训实施工作;
5、根据授课需要,提供培训环境布置;
6、讲师严格按照培训方案完成教学任务,并能达到甲方的培训目的。
7、合同签订后,如因乙方原因,导致培训课程、日期、时间、地点和人数等培训要件发生变化时,乙方均应于开始培训前七个工作日通知甲方;并承担由此带来的相关的费用增加;如因乙方单方面原因,无法执行培训,则乙方需向甲方支付培训总合同额的50%,作为违约金;与甲方协商一致的除外;
8、因不可抗力导致本合同不能履行的,乙方不承担责任。
三、合同金额及支付
1、培训费用按上课人数收费元人,预算合计B元(大写:)
2、付款方式:支票□现金□汇款
3、付款时间:合同签订后,年培训结束后3个工作日内,甲方向乙方结清本合同列明的实际发生的全部费用。乙方为甲方开具足额发票。
4、付款付款方式:乙方指定的账户如下,并在支付第二次服务费之前提供全额正式税务发票:请注明。
四、其他约定
1、在双方确定好合同内容的情况下,特殊情况下可以采用传真的方式签订合同即:一方将盖X的合同传真至另一方,另一方盖X传真回,双方确认收到后生效。
2、本协议项下的一切纠纷,如友好协商不成,可提交有管辖权的法院审理。
五、本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力,双方签字盖X后生效。如有未尽事宜,双方另行商定。甲方:乙方:(盖X)负责人签字:(盖X)负责人签字
2022办公用品供货合同协议标准版是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。办公用品供货合同协议标准版能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方:______________
乙方:______________
甲乙双方根据《民法典》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致、共同发展的原则,就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议,自愿签定本合同且共同遵守。
一、规格、数量、单位、单价、金额
二、合作方式
乙方向甲方购买办公用品及耗材,乙方可以任意选择订单或传真订购方式,甲方应向乙方提供产品的送货及售后退换等服务。
三、价格条款
1、甲方应根据报价单(标书)价格提供产品给乙方,按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。
2、每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新,价格调整以书面方式通知,预期通知将计为下一个月。
3、乙方在接到甲方的价格调整通知后五个工作日内,给予最终确认(以书面确认单为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认,更新价格确认即日起执行新的价格。
4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。
四、支付方式
1、货到乙方指定地点,甲、乙双方共同进行验收,每个月结束前五个工作日内,甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票,经乙方核实后,按实际货款付清。
2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款,甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算,乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。
五、交货方式
1、自本合同生效之日起,一般送货时间为两个工作日或以订单中乙方要求时间为准,如遇采购方有急用商品订单,则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。
2、货到乙方后,乙方按送货单内容收货,确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认,月末结款时以验收单上产品数量价格为准,对于更换的产品需在验收单上注明,对于增加产品或价格有变动的产品,需另外填写验收单。
3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品,质量要符合报价单中规定的标准,如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵,有权要求甲方进行换货。
六、违约责任
1、甲、乙双方如有一方违约,由违约方承担由此给守约方造成的经济损失,且守约方有权解除本合同。
2、甲方未按合同规定时间交货,每延期____日应向乙方支付总货款千分之三的违约金,但总计不超过总价的百分之五。
3、甲方未规定送货,乙方有权退货。
七、合同附则
1、本合同的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行,未经甲、乙双方一致书面同意,任何单方无权变更合同内容。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章之日起生效,有效期________年,到期后若双方未书面提出终止则合同顺延,继续生效。
4、本合同在履行中产生的各种争议,甲乙双方应协商解决,如协商不成,双方均可依法向甲乙双方所在地人民法院起诉。
5、对于本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
甲方:__________________乙方:__________________
法定代表人:______________法定代表人:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
电话:__________________电话:__________________
传真:__________________传真:__________________
盖章时间:______________盖章时间:______________
2022工程安全标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程安全标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定,对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位,甲乙双方签订施工安全合同书,明确双方职责、权力和义务,预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商,共同遵守。
一、目标:
(一)劳动安全:
1、乙方消除“四大伤害”(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害),无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。
2、乙方按b59-88《建筑施工安全检查评分标准》,各级安全检查,工地合格率必须达到100%,并争创施工现场标准化管理合格工地。
(二)消防安全:
1、乙方土地无火灾事故。
2、乙方工地应健全防火责任制和措施。
3、乙方工地要监理动火申报制度。
(三)文明施工
1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。
2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。
3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放,做到堆放整齐。
4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境,道路畅通。
5、乙方工地施工机械具有维修保养制度,机械具清洁,上润油,严禁带病运转。
二、双方责任:为了实现上述目标,甲乙双方必须采取有效措施,各自履行以下责任。甲方责任:
1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令,适时布置任务。
2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查,提出整改意见,并协助做好有关工作。
3、工程结束交付时,甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。
4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育,明确公司相关规定及要求。
5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查,对检查发现的事故隐患,乙方必须按甲方限定的时间进行整改,否则甲方有权进行相应的处罚(100___元),直至停工整顿,由此产生的一切后果由乙方自行负责。
乙方责任:
1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人,应组织落实公司有关规定,认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作,同时健全安全生产管理体系,并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。
2、在组织施工过程中,必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准,建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度,并接受甲方安全生产监督与检查。
3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品,必须对施工人员进行“三级安全教育”;必须制定安全技术措施和安全交底,交甲方备案;特种作业人员必须持证上岗,并向甲方提供相关的资格证书;施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责,允许不符合作业资格的员工进行施工作业的,甲方有权当场停止其施工作业,重新委派合格员工上岗,由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。
4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准,由此出现问题而造成事故及经济损失,由乙方自行负责,给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备,乙方要在交接使用前认真检查确认,一次性验收并办理交接手续;双方签字投入使用后,发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。
5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中,必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去,特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底,遇有生产与安全发生矛盾时,生产必服从安全。
6、经常性组织班组搞好文明安全活动,认真学习安全操作规程,每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况,教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥,违章作业,发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。
7、若发生重大伤亡事故,要及时抢救伤员,保护现场,十二小时内要立即上报,及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。
四、争论的处理当合同双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。
六、本协议作为工程合同组成部分,与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的,以规定较多者为准。本协议书一式六份,正本贰份,副本肆份,甲乙双方各执正本壹份,副本贰份。
甲方:(盖章)
乙方(盖章)
委托代理人:(签字或盖章)
委托代理人:(签字或盖章)
签约日期:
________年____月____日
2022地板采购标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。地板采购标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
方) 乙方(销售方): (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》以及当地有关法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程实际情况,双方就本工程地面砖采购、供应事宜,达成如下一致意见,特订立本采购合同以共同遵守。
一、 工程概况
1. 工程名称:
2. 建设地点:
二、 合同范围
2.1合同内容:
2.2合同标的物:(表中数量仅供参考,结算时以实际结算数量为准)
注:
1、标的物单价固定,数量为暂估量,最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
2、乙方保证合同签订后____日内第一批货发到工地现场。
3、单价:材料费、生产费、加工费、(切割、倒角、磨边、抛光等工序)、包装 费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、 税金、质保期内的售后服务及其他一切不可预见费用等全部内容,该单价为固定单价, 在供货过程中不因任何原因调整单价。
2.3产品质量标准:
2.
3.1 完全满足相关技术要求及封存的样品验收标准。
2.
3.2 产品等级:优等品
2.
3.3 产品产地:
2.
3.4 交货地点:
2.
3.5 按照相关规范产品的规格、颜色允许偏差率在3%范围内。
2.
3.6 对数量、规格、颜色、品牌、产地等与约定不符或有其他表面瑕疵的,
乙方应无条件按甲方要求进行补足或换货或退货
为了跟上公司发展的步伐,我们需要在许多情况下使用合同。合同是将合同内容呈现出来的媒介。接下来,我将向您介绍关于“合同电子版”的详细信息。非常感谢您的关注和支持,我会尽力将我的真实感情和思考融入到创作中!
2022标准版承包施工合同样本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准版承包施工合同样本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
发包方:________(以下简称甲方)。承包方:________(以下简称乙方)。依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:
第一条、工程名称:______________
第二条、工程地点:______________
第三条、承包范围:______________
第四条、工期:开工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日工期:_______天
第五条、合同价款:本工程采用方式计价。室外工程另外计算。合同总价款为______________
第六条、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。
(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。
(3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用
(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任:
(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
(2)必须按图纸施工。
(3)应保证工期要求,确保工程如期完成。
第七条、材料供应:
1、主材:由甲方负责提供。
2、辅材:由甲方负责提供。
第八条、材料消耗:工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。
第九条、施工与验收:
1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
第十条、结算方式:工程款支付,每月按进度实际工程量支付百分之八十五,工程完工自检能达到验收要求支付百分之十,余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。
第十一条、其它:
1、本协议一式份,正本份,副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
第十二条、补充条款:
1、图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。甲方:________乙方:________法定代表或法人委托:________法定代表或法人委托:________委托人:________施工代表:________电话:________电话:____日期
2022地板采购标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。地板采购标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
方) 乙方(销售方): (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》以及当地有关法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程实际情况,双方就本工程地面砖采购、供应事宜,达成如下一致意见,特订立本采购合同以共同遵守。
一、 工程概况
1. 工程名称:
2. 建设地点:
二、 合同范围
2.1合同内容:
2.2合同标的物:(表中数量仅供参考,结算时以实际结算数量为准)
注:
1、标的物单价固定,数量为暂估量,最终结算以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
2、乙方保证合同签订后____日内第一批货发到工地现场。
3、单价:材料费、生产费、加工费、(切割、倒角、磨边、抛光等工序)、包装 费、运杂费、装卸费、材料检测费及复试费、损耗(包括成活前的一切损耗)、保险、 税金、质保期内的售后服务及其他一切不可预见费用等全部内容,该单价为固定单价, 在供货过程中不因任何原因调整单价。
2.3产品质量标准:
2.
3.1 完全满足相关技术要求及封存的样品验收标准。
2.
3.2 产品等级:优等品
2.
3.3 产品产地:
2.
3.4 交货地点:
2.
3.5 按照相关规范产品的规格、颜色允许偏差率在3%范围内。
2.
3.6 对数量、规格、颜色、品牌、产地等与约定不符或有其他表面瑕疵的,
乙方应无条件按甲方要求进行补足或换货或退货
租赁合同 1
出租方(甲方),
承租方(乙方),
根据中华人民共和国民法典的规定,给双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议,
一、设备使用地点及工程情况;
赣县梅林镇杨仙大道文昌苑商住楼
二、租赁设备情况;
设 备名称,(450)型液压打拔桩机
数量(台),一台
随 机人员,两人
租 赁金额,按每月捌万元整不含税金
三、设备的所有权;
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
1、提供良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手必须服从乙方施工管理人员的调度及指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度,否则造成的后果由出租方负责。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
4、甲方设备进场后按24小时工作制作业。但机手必须持证上岗。
四、乙方基本职责;
1、为甲方提供食宿。(床上用品均由甲方自理)
2、乙方不得强迫甲方机手违章作业。
3、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备(设备进入施工现场后乙方向甲方签收机械租赁收据给甲方)。
4、乙方对甲方施工现场的机手要进行安全交底。
五、结算方式及相关事宜;
1、租赁期间,自 年 月 日至 年 月 日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式,设备租赁费按包月计算,乙方在甲方确认设备后向甲方支付押金 元,并且完全支付进场和反程运费 元后办理提货手续。乙方每月支付当月租金次月10日前支付,退场后一次性付清余款,不得拖欠。如乙方逾期未能支付租金,甲方每天按所欠款项的0.3%收取违约金,并有权停止机械或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算 元/天。
3、运费的承担,设备的进退场费用由乙方承担,进退场 元计算。
4、油料提供,乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
5、设备租赁期间,乙方如需转移工作施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
六、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力,本合同附件包括,租赁合同附表,租赁机械收据,及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
七、争议的解决,有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据中华人民共和国民法典及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同一式二份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。全部款项结清后终止。
甲方(公章),_________ 乙方(公章),_________
法定代表人(签字),_________ 法定代表人(签字),_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租赁合同 篇2
甲方, 身份证号,
乙方,
经甲乙双方友好协商,甲方同意将位于 的责任田租赁给乙方使用,现就相关事项达成如下协议,
一、租赁期,租赁期三十年,自20xx年3月30日至20xx年3月30日止,合同到期后,同等条件下,乙方有优先租赁权。
二、租金为每年每亩375元人民币,按当前国家收购粮食价格每百斤稻谷125元计算,折合等于300斤稻谷的价格。租金每三年按国家粮食收购价格调整一次。
三、租赁面积,合计租赁面积亩,年租金 元。
四、付款方式,租金三年一付,期首先付,付款时间为当年3月30日前付清。
五、国家粮食直补直接归甲方所有,且土地使用证由甲方自行保管。
六、合同存续期间,甲方不得干涉乙方的经营活动,并协助保护乙方经营成果及财产。
七、为方便生产,乙方需要开通机耕道路,甲方应予以协助,不得干涉。
八、如甲方中途违约,收回责任田,则赔偿乙方所有的一切损失。
九、如果乙方未按合同付租金,视作乙方自动放弃,乙方要负责恢复良田的原貌。
十、有民事、经济纠纷及未竞事宜,由双方共同协商解决,协商不成,可按法律程序上诉至法院解决。
十一、本合同一式两份,双方各执一份,甲、乙双方签字后生效。
甲方签字,乙方签字,
见证人,
二○xx年三月三十日
租赁合同 篇3
甲方,(出租方)
乙方,(承租方)
根据相关法律法规规定,甲乙双方在平等,自愿的基础上,就乙方租赁甲方电力变压器事宜协商一致达成如下协议,
第一条 租赁物,
1 名称,电力变压器及其配套附属设施。
2 规格型号, 型号变压器一台及配套设施一套,保证能满足乙方正常用电。
第二条 租赁起止时间,自电力变压器送电之日起至电力变压器停电终止为退租之日计费
终止。
第三条 租金计算支付方式,
1租金为每年人民币元(大写)
2 支付方式设备安装,调试完毕送电能正常使用后开始计算租期并支付第一年租金,一年期满后再支付第二年租金 元整。
3 如合同到期后乙方需续租,按本合同继续执行。
4乙方结算时,甲方须提供收款凭证
第四条 甲方权利及义务,
1 甲方负责提供合格的,满足乙方需要的变压器,协议期间内甲方不得允许其他人使用。 2 甲方负责配电房之外的所有用电设施的安装及拆除并保证乙方直接使用配电柜的供电。
3 甲方保证乙方施工期间的正常用电,如遇高压线路检修或临时停电应提前通知乙方以免造成乙方不必要的损失。
4 正常使用中,租赁用电设备突然出现故障,由甲方负责维修或调换。
5 如遇不可抗因素导致断电,物品及配套设施损坏,甲方须24小时内免费维修并保障及时供电,未及时维修给乙方造成损失的,甲方应当赔偿。
6 乙方租赁甲方变压器所需手续及地方关系的处理由甲方负责并承担相关费用
第五条乙方权利及义务
1 租赁期间乙方有权对预制表以下的电路进行安装,拆除,且不得向第三方供电。 2 及时缴纳租费。
3 电费按照国家规定电价向乙方缴纳。
第六条 本合同自双方签字盖章起生效,合同履行完毕即失效,本合同一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
甲 方, 乙 方,
签约代表, 签约代表,
日 期, 日 期,
租赁合同 篇4
甲方, 重庆市渝北区花卉协会
乙方,世邦魏理仕【康田·国际企业港】物业服务中心
根据中华人民共和国民法典及相关法规法律规定,为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方友好协商,就乙方向甲方租赁绿色植物一事达成如下协议,签订本合同,
第一条 租赁植物的数量、规格、单价及总价,
1. 超大型植物(高2米以上或冠径1~1.5米或珍贵品种),单价为 45 元/月/株, 数量为 3 株;
2. 大型植物(高1.2~1.9米),单价为 35 元/月/株,数量为 4 株;
3. 中型植物(高0.8~1.1米),单价为 20 元/月/株,数量为 9 株;
4. 小型植物(高0.3~0.7米),单价为元/月/株,数量为
5. 时令花卉和水培花,单价为元/月,数量为
合同总价680元/月,优惠后实价为600元/月(人民币陆佰元整)。
【备注,合同期内,乙方要求另行增加植物数量,则根据合同的植物单价,金额按实结算。】
第二条 租赁时间,
租赁期限为年,自 年 月 日至 年 月 日止;
第三条 租赁植物的摆放地点,
租赁植物的摆放地点为, ;
第四条 植物品种,
植物品种详见附件绿色植物清单,具体将根据环境和季节的变换,会作
局部的调整;
第五条 租金的缴纳方式与缴纳期限,
免收植物押金,租金按月缴纳,自植物进场之日起算,乙方需向甲方预交
一个月的租金;一个月后再预交第二个月的租金,以此类推(月租金不足20xx元的,需预交一个季度租金);
第六条 双方的权利和义务,
1. 租赁期内,甲方承担租赁植物配送、搬运和更换的一切费用;
2. 根据乙方的环境、采光条件及植物的生长习性,甲方负责对植物进行合理的摆放和搭配,以确保植物的正常生长和环境的美观协调;
3. 租赁期内,甲方承担租赁植物自然损耗的费用,如植物自然死亡等与乙方无关;4. 租赁期内,甲方承担定期对植物护理、自然枯死植物更换的费用;
5. 租赁期内,若出现租赁植物与附着体(如钵子、花盆、底盘等)被人为损坏,或非自然虫害(如蟑螂、老鼠、宠物等)造成的损坏则损坏部分由乙方照价赔偿;
6. 由于乙方原因(如经常开不了门、长时间空调烘烤等),造成植物得不到正常护理,从而导致植物死亡,乙方须按市价给予甲方赔偿损失。
第七条 续签条件,
本合同到期后,在同等条件下,甲方有优先续签权利;若双方无异议,
本合同自动延期一个合同期,延期间的合同条款与本合同相同,并可以此类推; 若双方无意再延期合同,须在合同期届满30天前,书面通知对方;
第八条 违约责任,
租赁期内,若一方违约,则另一方可根据相关法规法律,追究对方的违约责任;
第九条 附件,
本合同带有附件一份,为绿色植物清单;
第十条 未尽事宜,
本协议未尽事宜,经双方友好协商,共同作出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;
第十一条 其它事项,
第十二条 第十二条 本协议一式两份,双方各执一份,经双方签章后立即生效。 甲方 (章),重庆市渝北区花卉协会 乙方 (章),
代表签字,代表签字,
单位地址,单位地址,
联系电话,XXXXXXXXXXX 联系电话,
签署地点,签署日期,20年月日
租赁合同 篇5
依据中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿的基础上经过充分协商,特定立本合同。就格子店租赁的有关事宜达成协议如下,
出租方,部落格格子店(以下简称甲方)
承租方,____________(以下简称乙方)
姓名,______________________________
身份证号码,________________________
第一条租赁内容
1.甲方将位于_______________市_______________区_______________号铺位_________格子租赁给乙方。甲方对所出租的格子具有合法使用权。
2.甲方为乙方提供的店铺内有,销售人员、格子及供配电等设备。
第二条租赁期限
1.租赁期限,自_________年______月______日起至____________年______月______日止。
第三条租金及其它费用
1.合同有效月度租金共计为____________元(人民币)。
2.每一个租赁月度按月计算。
第四条双方的权利和义务
1.甲方
(一)甲方应保证乙方所售物品完好,如出现丢失﹑损毁,所有费用由甲方按所售价格的________________全额支付给乙方。
(二)对乙方所租赁的格子店装饰或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见,如需要甲方负责装修格子的需提供材料。
(三)对乙方违反国家法律、法规、政策物品,有权停止其销售。
2.乙方
(一)在国家法律、法规、政策允许的范围内寄卖物品。
(二)合同有效期内,有对所租赁格子店的合法使用权。
(三)按合同内容交纳租金及其它费用。
第五条乙方为甲方供货方式
1.乙方亲自送货来店铺。甲、乙双方当面点货和验货,并签定部落格格子店寄卖明细表。
2.乙方托运。包装应按运输部门规定办理,否则运输途中损失由乙方负责,配送中产生破损等造成的损失由乙方承担。甲方收到货物后应根具乙方所附的部落格格子店寄卖明细表点货验货,若发现问题马上联系乙方处理。
第六条付款方式及时间
1.乙方在签订合同时付给甲方最少二个月的租金____________元人民币。
第七条续租
1.在本合同期满后,乙方有优先续租权。
2.乙方如需续租,应在租期届满前______天向甲方提出,并签订新租赁合同。
第八条其它
1.本合同的某项条款需要变更或增加时,必须用书面方式进行确定,双方订立补充协议,最后达成补充协议。
第九条违约
1.甲、乙双方签订的格子店租赁合同。乙方已交付租金后,甲方未能按期完好如数向乙方移交出租设备,属于甲方违约。甲方每天按月租金的______%向乙方支付延期违约金,同时乙方有权向甲方索回延误期的定金,直至全部收回终止合同。
2.在合同有效期内未经乙方同意,甲方单方面提高租金,乙方有权拒绝支付超额租金。
3.在合同期内乙方不能撤消合同,否则视为违约,并不能退还合同租金。
第十条合同生效、纠纷解决
1.本合同经甲、乙双方签字后,乙方交付定金后生效,即具有法律效力。
2.在本合同执行过程中,若发生纠纷,由双方友好协商,如协商不成时,可诉请所在地人民法院解决。
3.本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,并另行签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.甲、乙双方需提供的文件作为本合同的附件。
5.本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。
甲方,部落格格子店
签字日期,________年_____月_____日
乙方,____________________________
签字日期,________年_____月_____日
租赁合同 篇6
出租方(简称甲方),
承租方(简称乙方),
经甲乙双方协商一致,将租金交纳方法,经济责任,注意事项特定如下,
一、甲方现将建筑模板规格 92cmX183cm(大板)___张。散板共计,___平方米,步步紧____条,牵梁杆___条。出租给乙方使用。
二、租期自____年____月_____日起至____年____月____日止,共_____天,共___次。
三、“大板”押金____元/张。租金_____元/张。,“散板” 押金____元/㎡。租金____元/㎡,共计押金¥____元。“步步紧”押金____元/条,租金____元/条。共计押金¥___元。“方木” 押金___元/条,租金___元/条,共计押金¥____元。“牵梁杆”押金____元/条,租金____元/条,共计押金¥____元。
四、双方签订合同后,装、卸车费、运输费等费用均由乙方自行负责。
五、乙方必须爱惜甲方材料不得损坏。“大板”不得锯短、锯窄。四个角均损坏面积不得大于5平方厘米。如有损坏按“散板”每平方押金回收。“散板”归还时每张宽度不得少于20cm,长度不得少于150cm.“散板”如不足宽度、长度。将不予以回收。“方木”归还时长度不得少于160cm。
六、乙方在租赁期满时,必须按时归还或超次,按以上租期日期平均租金计算。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生生效。执行中若有不遵守协议者,必须承担造成的一切经济损失。
八、未尽事宜,双方协商解决。
九、备注,
甲方签字, 乙方签字,
联系电话, 联系电话,
合同签订时间______年______月______日
租赁合同 篇7
出租方(甲方), 承租方及单位(乙方),
电话, 电话,
身份证号, 身份证号,
甲、乙双方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和当地相关法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。
一、出租房坐落地点及结构情况,
1、地(以下简称“该房屋”)租给乙方使用,该房屋具体位置和面积见合同附件。
2、该房屋现有分布和结构情况见附件。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。
二.租赁期限
1、该房屋租赁期限共____年,自____年____月____日至____年____月____日止。
2、租赁期内,甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。
3、租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。
三、租金及支付方式
1、该房屋租金为人民币元/年。
2、该房屋租金按年支付,采用先交租后使用的方式。
四、租赁条件
1、乙方不得在该房屋内进行违反法律法规及政府对出租房屋用途有关规定的行为。
2、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担对甲方及丙方的违约责任。
3、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋损坏,乙方应及时进行维修并负担所发生的费用。
4、租赁期内乙方因使用需要对出租房屋或屋内设施进行装修或改动,须经甲方同意并经政府有关部门批准,甲方有权对装修或改动情况进行监督。合同期满时乙方不得移走自行添加的结构性设施,甲方也无须对以上设施进行补偿。
五、合同的终止
1、租赁期限届满或经甲、乙双方协商一致本合同终止。
2、乙方应在期满当日将房屋钥匙交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。
3、若双方中的一方违约,另一方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求。
六、乙方违约的处理
1、未经甲方书面同意,乙方擅自将房屋转租、转借,擅自拆改结
构或改变用途的;利用该房屋进行违法活动的;乙方应向甲方支付相当于年租金20%的违约金,若违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应另行据实赔偿,甲方有权终止合同。
2、 租赁期内乙方逾期交纳水费、电费、煤气费等有关费用时,乙方承担造成的一切后果。
3、租赁期限届满,若乙方未能将设施完好的房屋及时交给甲方,乙方应按原日租金的贰倍按实际天数向甲方支付违约金。
4、租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金甲方不予退还。
七、特别约定
由于乙方生活、生产的需要,可将该出租房中的D房屋(D房屋面积98㎡,具体位置见附件)拆除,租期届满乙方须无条件还原所拆除房屋,使其恢复原貌。
八、本合同一式两份(一份4页,含附件),甲、乙双方各执一份,双方签字生效,本合同未尽事宜,甲、乙双方另行协商约定,具有同等法律效力。
出租人(甲方),承租人(乙方),
年月日
租赁合同 篇8
甲方:
乙方:
甲、乙双方根据中华人民共和国民法典的规定,在自愿基础上,签订桌椅租赁合同,并商定如下条款,共同遵守执行。
一、租赁内容
桌椅租赁期为,年月日至年月日,乙方根据甲方选定的桌椅物品,提供以下物品租给甲方使用。
1、黑色金属折叠椅把
2、同色软包椅把
3、条桌张60cm*120cm
4、配套桌布条(白色桌布、桌裙)
5、塑料椅张
6、塑料桌张
7、吧台张
8、吧椅张
9、地毯出售平方
二、权利和义务
1、在租赁期内,甲方享有桌椅的使用权。如有丢失则按照折叠椅40元/把、软包椅110元/把、条桌120元/张、桌布100元/套进行赔偿。
2、桌椅的完好程度。(桌椅有破损,新旧不一)
3、桌椅在赁期间的`所有权属于乙方。
三、付款方式
租金总额共计人民币元。人民币大写合同签订后,甲方先向乙方支付租金人民币元。人民币大写甲方提货时必须向乙方支付押金人民币元或支票(支票在合同约定时间内不得进帐)
四、违约责任
甲乙双方任何一方违约,违约金为合同总额的30%赔偿。
五、法律的适用及争议的解决
双方均应认真履行本合同的各项条款,在履行本合同中如果出现争议,首先通过友好协商的方式解决,协商不成时,双方同意选择合同签定所在地人民法院解决。
六、合同生效及其他
合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字,并盖公章或合同专用章后生效。(传真件具有同等法律效力)合同一式两份,双方各执一份。本合同未尽事宜,双方签定补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方,
代表人,
日期,年月日
乙方,
代表人,
日期,年月日
租赁合同 篇9
租赁单位_____
经过租赁经营指导小组和答辩委员会的答辩审查,___(以下简称甲方)决定将____租赁给___(以下简称乙方)个人经营,经甲乙双方协商签订合同如下,
1.租赁期为__年,即自____年__月__日起,至____年__月__日止。
2.自本合同生效之日起,乙方为_____厂长,具有法人代表资格。
3.乙方需请两名保证人,共同以个人财产作为抵押,其中乙方为____元,保证人共为2258元。乙方及保证人用以抵押的个人财产经甲方和公证处共同调查并登记造册后,在租赁期内不得转移或变卖。
4.乙方的权利和义务,
(1)对_____拥有完全的生产经营自主权,包括机构设置、人员配备、行政干部任免、规章制度的制定,以及分配形式、生产经营方式的确定等。
(2)依法有权从事多种经营并决定其经营方向。
(3)有权按照有关政策和规定对职工进行表彰、奖励和处分、辞退等奖惩处理。
(4)有权按政策规定招收租赁期内有关的临时合同工。
(5)必须认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令和法规;接受主管部门的领导和综合部门的指导、监督;自觉接受企业党组织和职代会的监督,保证职工的主人翁地位和合法ㄒ妫欢ㄆ谙蛑按会汇üぷ鳎听≈肮さ囊饧和建议?br>
(6)对企业的财产、必须进行社会保险;要按国家规定标准提取折旧基金和大修理基金,维修和更新设备、房产。合同履行期满,要按固定资产清单如数返还,并保证设备完好率达到____%以上。
(7)按规定交纳个人所得税。
5.甲方权利和义务;
(1)甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。
(2)甲方应积极支持乙方行使正当职权,帮助、指导乙方依法管理和经营企业。
6.租赁经营的分配,
(1)_______应照章纳税,并按规定缴纳能源交通基金。
(2)乙方应向甲方缴纳基数租金____元,当____钢球厂年实现利润大于租赁的基数利润时,以下形式确定数额缴纳租金,基数利润×利率=基数租金_____×_____=_____元
租赁年度实现利润
租金=基数租金=-----------
租赁基数利润
当_____年实现利润小于租赁基数利润时,按规定的基数租金1100元缴纳,不足部分由承租人和保证人用个人资产抵补。
(3)甲方收到租金后,应按有关规定全部返给____作为企业留利。
(4)乙方对本企业的留利必须合理使用,百分之四十作为企业发展基金,百分之六十作为福利基金。
(5)______的盈利,按规定交纳所得税后,按税后利润提____%作为乙方个人收入,乙方从租赁收入中除按规定向甲方交纳租金外,每年应提留___%作为风险基金;乙方每年从个人收入中扣除租金、风险基金后,其余全部为自己个人所得,对保证人的获利额,由乙方与保证人议定并从乙方个人所得中分给。
(6)租赁期间停发乙方的工资和奖金(保留原工资级别, 如遇调整工资,可按规定给予调整级,但不发薪金)乙方可按每月预支生活费用,数额可略高于其原来工资和资金之和,但最高不得超过原工资和与奖金之和的二倍。
(7)乙方提留的风险基金应存入______,并按银行存款利率计息,存入企业期间可用于生产经营,租赁期满或解除合同后由乙方全部(含利息)提走。
(8)_____的租赁年度实现利润,除按规定交纳所得税、租金及支付乙方个人收入外,其余部分为企业留利基金,核定____基数留利基金为______万元,租赁期间企业留利基金应逐年增长,如达不到基数留利基金____万元时,乙方应用私人财产赔偿减少额的____%。
7.甲乙双方对_____要遵守如下经济政策,
(1)按集体企业管理,并按集体企业征收工商所得税和奖金税。
(2)以企业_____年工资总额____万元,产品销售收入____万元(即百元销售收入的工资含量____元)为基数,各租赁年内职工工资总额随销售收入的增减而浮动,只要人均利润、上交利税和劳动生产率增长幅度高于工资增长幅度,允许职工工资(含奖金,计件超额工资)据实列支,计入成本,因国家统一调整职工工资而需增加的工资总额另行增补。
(3)用自有资金进行技术改造,项目投产后的新增利润一年内由企业留用,经财税部门批准还可适当延长留用期;用贷款进行技术改造,允许用新增利润税前还款,还贷后,企业可按核定的比例提留福利基金。将自有资金与贷款合并使用所获得的新增利润,按自有资金所占比例提留给企业,继续用于技术改造。
(4)以前年度应该归还的技术贷款,在租赁期内逐年归还,因归还技术贷款而减少的利润允许提取福利基金,由于归贷而减少的利润均不影响乙方的提成基数,其资金来源应由增提的福利基金支付。
(5)因生产经营需要对房屋进行改造,只要投资额和面积没有超过国家有关规定,免征建筑税。
(6)乙方除交纳租金外,不再交纳承包费。
8.违约责任,
(1)由于甲方非法干预对乙方造成的损失,应由甲方负责。
(2)乙方若不能按本合同规定如期如数缴纳租金,其不足部分由乙方和保证人用个人的抵押财产抵补。抵补原则为,①先乙方后保证人;②据低补数额需要,对保证人按登记财产赔尽为止;③要保证乙方个人及家庭必需的生活费;④抵补不够部分由乙方同甲方签订债务合同,经公证处公证生效。
9.合同的变更或解除,
(1)甲乙双方无正当理由均不得随意要求变更或解除合同。
(2)因国家政策的变化或自然灾害的影响,致使租赁经营无法按本合同规定执行时,甲乙双方均有权要求变更或解除合同。
(3)因乙方违反合同规定或其它原因损害了甲方的利益,或因甲方违反合同规定,严重干扰乙方生产经营自主权,致使乙方无法自主经营,合法收入得不到保证,甲乙任何一方均可要求解除合同。
(4)如乙方发生意外而无力执行合同时,甲方有权要求终止合同。
(5)本合同的变更或解除应由甲乙双方协商达成书面协议。并经公证处认可方为有效。若双方达不成协议,经公证处调解 无效时,任何一方均可向法院起诉,由法院依法判决。
10.本合同需由甲乙双方及保证人签字,并需经公证处公证后方可生效。
11.本合同公证费用由_____支付。
12.本合同未尽事宜,由双方随时协商解决。
13.本合同正本六份,甲乙双方及保证人和公证处各一份;副本九份,报市经委、市体改委、市财政局、市税务局、市审计局、市劳动局、市工商银行、_____区税务局、人行____办各一份备案。
甲方,_______
甲方代表人,______
乙方,_______
保证人,______
____年__月__日
租赁合同 篇10
甲方,(出租方)
乙方,(承租方)
为了切实保护耕地租赁合同双方当事人的合法权益,根据有关法律法规规定,现经甲乙双方平等协商,自愿订立如下合同。
第一条 耕地的使用管理
为对耕地进行科学、合理、统一、严格管理,甲方对乙方租赁的全部耕地属于成都市龙泉驿区规划确定并纳入国家的基本农田,实行最严格的基本农田保护制度。允许乙方自主决定种植品种和耕种方式,以市场为导向,实行宜粮则粮,宜经则经,充分提高耕地产出效益,鼓励以水为中心的基本农田改造,提高耕地单产效益。
第二条 租赁面积、位置
甲方租赁给乙方耕地位于成都市 区 ,总面积约20xx亩,四至界限分别为(以实际标注为准)。
第三条 租赁期限
租赁时间共10年,从20xx年2月1日起至20xx年1月31日止,如遇国家政策性调整,另行议定。
第四条 租赁费用的数额和缴纳方式
按照先缴费后使用,一年一交,三年一议价的方式缴纳租赁费,租赁费头两年每年800元/亩,于每年12月10日前将下一年租赁费以现金方式全部结清,20xx年至20xx年租赁费为1200元/年、亩。三年重新议价时,不涉及经营权变更。
租赁期间乙方全部投入建设大棚温室种植地的,甲方不增收租赁费,如国家、地方投入配套建设的按实际情况适当增收租赁费,具体费用增收事宜由补充合同约定。
第五条 甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、对承包所有耕地行使租赁权、监督权。
2、有权收回乙方不按合同约定经营的耕地。
3、制止乙方实施损害耕地资源和其它资产的行为。
4、依据租赁合同的约定,向乙方收取租赁费。
5、在租赁期终止后,有权提出新的租赁标准,选择确定新的承租方。
6、耕地租赁期间,国家各类惠农支农政策以甲方作为受益主体,但龙泉驿区政府另有规定的除外。
7、维护乙方相关合法权益。
(二)乙方的权利和义务
1、依法享有对租赁的耕地资源经营使用和收益的权利。如在租赁期内对所租赁的耕地进行了基本农田改造,对改造形成的资产如电网、水利设施等由乙方全部投入建设的,在租赁合同到期后享有处置权。
2、乙方对耕地可依据市场需求,自主安排生产经营方式。
3、租赁期内不得对耕地进行流转,在租赁期满后,同等条件下,对原租赁的耕地有继续租赁的优先权。
4、按本合同的约定缴纳租赁费。
5、执行龙泉驿区耕地管理政策,保护和合理利用耕地资源,防止沙化退化,不得越界经营,滥垦草原。
6、自合同签订之日起7日内到管理区工商行政管理部门注册规范的企业法人执照及相关手续。经营时要按照区示范农场标准进行建设。
第六条 违约责任
1、在租赁期间,除合同约定和国家、四川省及成都市政策调整的因素之外,甲乙任何一方不得随意变更和解除合同,如有违约,由违约方承担另一方的经济损失,当事人双方都有过错的,应当分别承担相应的违约责任。因不可抗力的因素,造成甲乙双方无法履行合同,或是合同确有必要变更或解除的,可以经双方协商后,按照法律程序变更或解除合同,由此造成的经济损失双方自行承担或双方协商解决。
2、乙方违约不按时缴纳租赁费的,甲方有权解除租赁合同。
3、乙方违约私自对耕地进行流转的,甲方有权解除合同。
4、乙方有违反国家、自治区及管理区耕地管理政策行为的,甲方有权解除合同,同时交由农业执法部门依法进行处理,构成犯罪的依法追究刑事责任。
5、乙方如果在规定期限内(7日内)不能办理相关的企业规范注册手续,在取消租赁资格的同时,按所缴纳保证金的10%收取违约手续费。
6、乙方如果在二年内不能达到区现行生态农业示范标准的,年租赁费按正常标准上浮30%收取。
第七条 解决争议的办法
在合同履行过程中,如发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,可以向上级主管部门申请调解或直接向当地人民法院起诉。
第八条 其它事项
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
附件,耕地租赁示意图
甲方代表人(签字盖章), 乙方代表人(签字盖章),签订时间, 年 月 日
2022工程安全标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程安全标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定,对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位,甲乙双方签订施工安全合同书,明确双方职责、权力和义务,预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商,共同遵守。
一、目标:
(一)劳动安全:
1、乙方消除“四大伤害”(高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害),无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。
2、乙方按b59-88《建筑施工安全检查评分标准》,各级安全检查,工地合格率必须达到100%,并争创施工现场标准化管理合格工地。
(二)消防安全:
1、乙方土地无火灾事故。
2、乙方工地应健全防火责任制和措施。
3、乙方工地要监理动火申报制度。
(三)文明施工
1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。
2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。
3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放,做到堆放整齐。
4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境,道路畅通。
5、乙方工地施工机械具有维修保养制度,机械具清洁,上润油,严禁带病运转。
二、双方责任:为了实现上述目标,甲乙双方必须采取有效措施,各自履行以下责任。甲方责任:
1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令,适时布置任务。
2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查,提出整改意见,并协助做好有关工作。
3、工程结束交付时,甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。
4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育,明确公司相关规定及要求。
5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查,对检查发现的事故隐患,乙方必须按甲方限定的时间进行整改,否则甲方有权进行相应的处罚(100___元),直至停工整顿,由此产生的一切后果由乙方自行负责。
乙方责任:
1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人,应组织落实公司有关规定,认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作,同时健全安全生产管理体系,并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。
2、在组织施工过程中,必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准,建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度,并接受甲方安全生产监督与检查。
3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品,必须对施工人员进行“三级安全教育”;必须制定安全技术措施和安全交底,交甲方备案;特种作业人员必须持证上岗,并向甲方提供相关的资格证书;施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责,允许不符合作业资格的员工进行施工作业的,甲方有权当场停止其施工作业,重新委派合格员工上岗,由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。
4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准,由此出现问题而造成事故及经济损失,由乙方自行负责,给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备,乙方要在交接使用前认真检查确认,一次性验收并办理交接手续;双方签字投入使用后,发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。
5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中,必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去,特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底,遇有生产与安全发生矛盾时,生产必服从安全。
6、经常性组织班组搞好文明安全活动,认真学习安全操作规程,每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况,教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥,违章作业,发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。
7、若发生重大伤亡事故,要及时抢救伤员,保护现场,十二小时内要立即上报,及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。
四、争论的处理当合同双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。
六、本协议作为工程合同组成部分,与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的,以规定较多者为准。本协议书一式六份,正本贰份,副本肆份,甲乙双方各执正本壹份,副本贰份。
甲方:(盖章)
乙方(盖章)
委托代理人:(签字或盖章)
委托代理人:(签字或盖章)
签约日期:
________年____月____日
随着人们更加重视自身权益的今天,合同内容强制性规定,不违背公序良俗,有没有为怎么样撰写一份好的合同而苦恼过?经过多次挑选生日祝福语网小编为您整理出了这份最适合的“普通租房合同书”,期待信息能帮助到你谢谢阅读!
甲方(出租方):____________________________________本人(法定代表人)姓名:________性别:________身份证号:地址:____________________邮码:__________电话:_________乙方(承租方):____________________________________本人(法定代表人)姓名:________性别:________身份证号:地址:____________________邮码:__________电话:_________根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:
第一条房屋基本情况。甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于,位于第____层,共(套)(间),房屋结构为____,建筑面积____平方米(其中实际建筑面积____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米);该房屋所占地土地使用权以(出让)(划拨)方式取得;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为________。
第二条房屋用途。该房屋用途为,除双方另有约定外,乙方不得任意改变房屋用途。
第三条租赁期限。租赁期限自________年____月____日至________年____月____日止。
第四条租金。该房屋月租金为(人民币)____元整。租赁期间,如遇到国家有关政策调整,则按新政策规定调整租金标准;除此之外,出租方不得以任何理由任意调整租金。乙方必须正确用电,时刻注意放火,防事故,保证自己和他人地生命和财产安全。
第五条付款方式。乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(人民币)____元整。租金按(月)(季)(年)结算,由乙方于每(月)(季)(年)的第____个月的____日交付给甲方。出租方(盖章)承租方(盖章)地址:地址任何方提出终止合同,经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同。
甲方(出租方)____________
乙方(承租方)____________
一、租赁期限:租赁期为自___年__月__日至___年__月__日止,在租赁期内,如因乙方原因提前终止租赁合同,乙方所付租金不予退还。
返还:租赁期满或合同解除后,乙方应返还该房屋及其附属设施。甲乙双方验收认可后在《房屋附属设施、设备清单》上签字盖章。
二、租赁价格及付款方式:租金每年___元,乙方租赁三年,不开发票,付款方式为一年一交,上打租,乙方必须提前两个月交给甲方租金。
乙方添置的新物可由其自行收回,而对于乙方装饰、装修的部分。
三、租赁期间由甲方负责每年交纳采暖费。乙方负责交纳物业费、水电费、卫生费,土地费,以及和营业有关的一切费用,甲方概不负责。
租赁期内,甲方应保障该房屋及其附属设施处于适用和安全的状态。
四、租赁期间,乙方不得私自将此房屋转租,营业期间不得在此房进行违法活动,如果对周围环境造成影响和干扰以至于引起的不良后果,乙方要承担全部责任,甲方概不负责。
甲方应在接到乙方通知后的▁▁▁日内进行维修。逾期不维修的,乙方可代为维修,因维修房屋影响乙方使用的。
五、租赁期间乙方可根据需要对房屋进行装潢,装饰,但不得擅自改变或损坏房屋构和附属设施。如须改变,必须经物业管理人员和甲方同意后,方可进行。否则造成经济损失,乙方要实际损失进行赔偿。
乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方保管不当或不合理使用,乙方应负责维修或承担赔偿责任。如乙方拒不维修或拒不承担赔偿责任的,甲方可代为维修或购置新物。
六、租赁期间乙方要注意防火,防盗,保卫安全,以及门前三包,如乙方原因引发火灾,盗窃,造成损失,由乙方负责赔偿全部的经济损失。
租赁期内,甲方需提前收回该房屋的,应提前▁▁▁▁日通知乙方。
七、房屋租赁合同期满以后,室内装潢可移动的装饰材料乙方可以拿走,甲方已装修的如(门窗,地砖,墙砖,卫浴)等有所损坏,乙方应按现有市场价格赔偿给甲方,或以乙方负责修复。
甲方未按约定时间交付该房屋或者乙方不按约定支付租金但未达到解除合同条件的,以及乙方未按约定时间返还房屋的。
八、违约条款:如乙方有在合同约定期间内拖欠房租;或私自将房屋转租,则甲方有权收回房屋,所付房租不予退还,并且乙方还须向甲方支付年租金的20%为违约金。
由甲方代理人代为签订本合同并办理相关事宜的,甲方代理人和乙方应在甲方开具的授权委托书或出租代理合同的授权范围内确定本合同具体条款。
九、本合同签订后,乙方向甲方交纳3000元人民币作为押金,防止乙方对水电、物业费拖欠及主要设施损坏。如乙方无以上事情发生,甲方应把3000元退还给乙方。
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,依法向 人民法院起诉。
十、本合同签字前甲乙双方各自核对对方证件,签字后生效。
十一、此合同一式两份,甲乙双方各持一份,以此为证。
甲方:甲方:
电话:电话:
年月日
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
甲、乙双方就物流仓库租赁事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于___出租给乙方居住使用,租赁期限自 年 月 日至 年 月 日止,计 个月。
二、本仓库年租金为人民币___,按___结算。已付定金 ,其余的在 年 月 日一次性付清。
三、乙方租赁期间,水费、电费、以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。
根据《中华人民共和国合同法》、《xx市房屋租赁条例》的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致。
四、仓库租赁期为五年,从 年 月 日至 年 月 日。在此期间,任何一方要求终止合同,须提前三个月通知对方,并偿付对方总租金50%的违约金;
除甲方已在本合同补充条款中同意乙方转租外,乙方在租赁期内,需事先征得甲方的书面同意,方可将该房屋部分或全部转租给他人。
五、在承租期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该仓库;不得改变仓库结构及其用途,由于乙方人为原因造成该仓库及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任。
乙方转租该房屋,应按规定与受租方订立书面的转租合同。
六、就本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向宣威人民法院提起诉讼,请求司法解决。
七、本合同连一式2份,甲、乙双方各执1份,自双方签字之日起生效。
甲方签字: 乙方签字:
篇一,
出租方,
承租方,
根据中华人民共和国民法典及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 房屋坐落、间数、面积、房屋质量
第二条 租赁期限
租赁期共 年零 月,出租方从 年 月 日起将出租房屋交付承租方使用,至 年 月 日收回。
承租人有下列情形之一的,出租人可以终止合同、收回房屋,
1.承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;
2.承租人利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;
3.承租人拖欠租金累计达 个月的。
租赁合同如因期满而终止时,如承租人到期确实无法找到房屋,出租人应当酌情延长租赁期限。
如承租方逾期不搬迁,出租方有权向人民法院起诉和申请执行,出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。
合同期满后,如出租方仍继续出租房屋的,承租方享有优先权。
第三条 租金和租金的交纳期限
租金的标准和交纳期限,按国家 的规定执行(如国家没有统一规定的,此条由出租方和承租方协商确定,但不得任意抬高)。
第四条 租赁期间房屋修缮
修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔 月(或年)认真检查、修缮一次,以保障承租人居住安全和正常使用。
出租人维修房屋时,承租人应积极协助,不得阻挠施工。出租人如确实无力修缮,可同承租人协商合修,届时承租人付出的修缮费用即用以充抵租金或由出租人分期偿还。
第五条 出租方与承租方的变更
1.如果出租方将房产所有权转移给第三方时,合同对新的房产所有者继续有效。
2.出租人出卖房屋,须在3个月前通知承租人。在同等条件下,承租人有优先购买权。
3.承租人需要与第三人互换住房时,应事先征得出租人同意;出租人应当支持承租人的合理要求。
第六条 违约责任
1.出租方未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的,负责赔偿 元。
2.出租方未按时交付出租房屋供承租人使用的,负责偿付违约金 元。
3.出租方未按时(或未按要求)修缮出租房屋的,负责偿付违约金 元;如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的,负责赔偿损失。
4.承租方逾期交付租金的,除仍应及时如数补交外,应支付违约金 元。
5.承租方违反合同,擅自将承租房屋转给他人使用的,应支付违约金 元;如因此造成承租房屋毁坏的,还应负责赔偿。
第七条 免责条件
房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的,双方互不承担责任。
第八条 争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请调解或仲裁,也可以向人民法院起诉。
第九条 其他约定事项
第十条 本合同未尽事宜,一律按中华人民共和国民法典的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本壹式贰份,出租方、承租方各执壹份;合同副本 份,送 单位备案。
出租方(盖章) 承租方(盖章),
地址,
法定代表人(签名), 法定代表人(签名),
委托代理人(签名), 委托代理人(签名),
开户银行, 开户银行,
经办人帐号, 帐号,
电话, 电话,
电挂, 电挂,
邮政编码, 邮政编码,
鉴(公)证意见
鉴(公)证机关(章)
签约地点,
有效期限 至 年 月 日
签约时间, 年 月 日
篇二,2019年最新租房合同范本
出租方(以下简称甲方)
身份证地址,
电话号码,
承租方(以下简称乙方)
身份证地址,
电话号码,
甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下,
一、租赁地点及设施,
1.租赁地址, 路 弄 号 室;房型规格 ;居住面积平方 米;
2.室内附属设施,
A ,电器,电话 沐浴 空调 冰箱 彩电 洗衣机 微波炉 吊扇 音响 VCD
B ,家俱,
二、租用期限及其约定,
1.租用期限,甲方同意乙方租用 年;自 年 月 日起至 年 月 日;
2.房屋租金,每月 元人民币;
3.付款方式,按 支付,另付押金 元,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。
第一次付款计 元人民币;
4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付,物业管理,房屋修缮等费用由甲方支付;
5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同,收回房屋使用权、乙方需担全部责任,并赔偿甲方损失。
(1)乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;
(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;
(3)乙方无故拖欠房屋租金达 天;
(4)连续三个月不付所有费用的。
三、双方责任及义务,
1.乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用,并务必将以上费用帐单交给甲方,甲方须监督检查以上费用;
2.无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;
3.在租用期内,甲方必须确保乙方的正常居住,不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者;或在租赁期内房租加价;
4.租用期满后,乙方如需继续使用,应提前一个月提出,甲方可根据实际情况,在同等条件下给予优先;
5.在租赁期内,甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的,必须提前一个月通知对方,协商后解除本协议;
6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任;
7.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。
四、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。
本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,签字后即行生效。
五、其它说明,
(如,入住时的水电煤字数。)
出租方,承租方,
联系电话,联系电话,
签约日期, 年 月 日
“祝你在每个成长的日子里都开开心心。健健康康,生日快乐!”生日是一个最特殊最难忘的日子,人们除在这一天会欢聚一堂外,还会发送祝福语。您是否在寻找更有意义的生日祝福语?为满足您的需求,小编特地编辑了“合同五篇”,希望能对您有所帮助,请收藏。
2022标准建筑工程工程合同样本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。标准建筑工程工程合同样本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
发包方: 以下简称甲方承包方: 以下简称乙方为了明确双方权利义务,根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,供严格履行。
一、甲方将现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程,包括但不限于车间厂房、办公楼、宿舍楼、商品房、食堂、招待所(宾馆)、车库、广场、道路、围墙、各类管网、给排水、绿化等,原则上全部发包给乙方承包建设。30层以上高层建筑由乙方负责联系承包商与甲方签订合同承包建设。
二、甲方有权要求现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有资质的施工单位与乙方签订分包合同建设,或经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同建设。乙方不承担分包工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务;经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同的,乙方更不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务。
三、甲方现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程无论是否由乙方承包,均由乙方协助相关手续和协调服务,甲方确保承包商(分包商)按工程决算金额支付1%服务费给乙方;甲方确保现有土地上的所有土建工程的物资供应除钢材外全部由乙方负责供应,价格随行就市进行结算。前述条款甲方应纳入与承包商(分包商)的合同之中,或由承包商(分包商)向乙方书面承诺。
四、工程造价原则上按照《________年____省建筑装饰消耗量定额》、《________年____省安装工程消耗量定额》、同期《____市工程造价信息》进行确定,各单项工程下浮比例由双方具体协商。施工期限内商混、钢材、水泥等主材价格涨跌10%时,工程造价结算相应调整。
五、工程期限各单项工程按双方书面确认的工期执行。
六、乙方负责协调各承包单位(分包单位)与项目地建设主管部门的关系,按甲方要求组织工程项目验收备案。
七、结算办法
1、乙方承包并直接建设的工程项目的工程款结算办法:按单项工程承包合同规定条款执行。
2、乙方承包后按甲方意见分包建设的工程项目的工程款结算办法:由甲方与分包商直接办理工程款结算。
3、乙方承包并直接建设工程项目以外的39;供应材料货款结算办法:乙方有权凭分包商、承包商的付款通知和收据在甲方领取货款。
4、乙方协助工程服务费由分包商(承包商)按预算造价金额的1%在单项工程合同签订之日起30天内向乙方支付,工程决算造价金额有增减的,服务费多退少补,均由乙方凭分包商(承包商)付款通知和收据在甲方领取。
八、本合同中约定各方给付乙方的各类款项甲方均承担给付责任和连带给付责任,甲方保证本合同中约定各方给付乙方的各类款项及时到位,如延期付款,甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。
九、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向人民法院起诉解决。
十、具体建筑工程承包合同和相关协议均构成本合同的组成部分。十
一、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日 ________年____月____日
2022原煤购销标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。原煤购销标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方(销售方)________________
乙方(购买方)________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,达成如下协议:
第一条 煤炭品种、数量、价格
1.1煤炭品种为 煤矿生产的 煤,数量以实际供应并验收的为准,长期供应,但每月保证供应壹万叁仟吨以上煤炭,发热量在5200大卡以上,硫0.8左右,挥发615个之间,水10个以下。粒度最大不能超过50。
1.2 价格:发热量在5200大卡以上按0.13元结算,每降低100大卡降低20元吨。(若煤炭掉价,乙方将提前六天通知甲方)
第二条 煤炭质量
注:,煤质误差按国家标准执行,煤炭质量要求以商丘XX公司的合同要求为准。
第三条 交货时间、地点及运输方式
3.1交货时间:____________________
3.2交货地点:商丘XX公司煤厂
3.3运输方式:火车运输及费用由甲方负责,货到夏邑XX后转汽车运输,汽车车辆由乙方负责,但运费每吨30元由甲方承担。煤从火车站拉出以火车站的过磅为准。甲方应给乙方到电厂的合理消耗(按国家标准),数量以电厂过磅为准。如出现数量短少由乙方按价赔偿。煤炭到火车站后,乙方保证三天运完3000吨,如不能运完,在站内产生的费用由乙方负责。但火车到站卸车费、装车费,站台费等费用由甲方承担(如果油价变动,运费按市场价调整)。
第四条 煤炭验收
4.1 煤炭交货后,由上去XX公司于____日内完成验收。
4.2 质量确认:双方同意以商丘XX公司煤厂的检验结果为准。(附数量单据)检验结束后,各种税收由甲方负责交纳。
第五条 货款支付方式
5.1 乙方收到甲方向商丘XX公司煤厂的交货验收单据,票据齐全后以银行国内信用证方式付清单据记载的全部煤炭款。
5.2 信用证支付的条件如下:甲方向乙方提供全额的增值税发票。电厂煤质检验合格证明和过磅数量单据,双方对上述单据验证可盖章后____日内(休息日除外)。甲方只能划走这批煤的总额,多余的资金等下批甲方到货后,符合上述条款可划付。信用凭证到期不能履约有乙方收回信用凭证。
第六条 保证方式
6.1乙方应前期开具______元的银行信用证明交给甲方,甲方也应在乙____市的银行存入______元的保证金,双方同时到场共同签字才能取款。时间为_____天。
第七条 违约责任
7.1 甲方如不能按约定的时间________年____月____日(以银行国内信用凭证使用期限为准)供应数量、质量符合合同规定的煤炭,存入XX银行的保证金______元作为违约金归乙方所有,并承担违约责任。
7.2 一方违约给对方造成的损失应承担赔偿责任,但因不可抗拒的自然灾害造成的损失除外。(但必须有省级政府的证明)
第八条
8.1 各种税收由甲方负担,甲方每吨付给乙方纯佣金肆拾元。
8.2 本合同未尽事宜可根据情况的变化,经双方商定可另行协商以书面形式签订补充合同,与本合同具有同等效力。
第九条 合同争议的解决
9.1 双方发生争议的,可协商解决;协商不成提请_____市仲裁委员会仲裁。
第十条 本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
主要负责人:主要负责人:
(签章) (签章)
签署日期:年____月____日
合同是作为一种民事法律行为,也是当事人协商一致的产物,是两个以上的意思表示相一致的协议。也是只有当事人所作出的意思表示合法合同才会具有法律约束力。那么合同范本又是什么样的呢?今天给大家带来的就是有关于合同范本的相关内容,希望可以对大家能够有所帮助,欢迎大家阅读参考借鉴。
甲乙双方根据我国国家法律和相关的法律规定,本着友好合作,协商一致,共同发展的原则,就甲方向乙方采购。办公用品和相关材料是以达成协议自愿签订本合同且共同遵守。甲方向乙方购买办公用品和材料,甲方可以任意选择订单或传真订购方式,乙方应向甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。乙方需要根据报价单,价格提供产品给甲方,按照报价单中所提出的达到一定采购量后享受的优惠价执行,在每个月结束前的三个工作日之内,乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新。
个别产品价格调整浮动时即可进行更新,以书面方式通知,逾期通知将计为下一个月。甲方在接到乙方的价格通知调整之后的五个工作日之内,给予最终确认。更新价格确认,即日起执行新的价格。货到甲方指定地点,甲乙双方共同进行验收在每个月结束前的五个工作日之内,乙方需要提供甲方本月所需产品对账清单和发票。经过甲方核实之后按照实际货款付清。乙方也可以根据现金支票或者是转让的方式来支付乙方的货款,乙方解散人员需要加盖乙方公司的公章的结算委托书进行结算,甲方在未确认上门收款人员身份之前是有可能拒绝付款的。自本合同生效之日起一般送货时间为两个工作日,或者是以订单甲方要求时间为准,如果遇到采购方有紧急商品第单。在当日已飞段时间对甲方所订货物送到指定地点。
货到甲方之后,甲方按送货单内容收货确认产品符合要求后,甲方在验收单上签字确认,月末结款时以验收单上的产品数量价格为准。乙方应该要保障所提供的产品为报价单中所规定之原厂产品,质量要符合报价单中规定的标准,如果甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵。有权要求乙方进行换货。甲乙双方有一方违约的,由违约方承担由此给守约方造成的经济损失,且守约方有权解除本合同。
2022个人雇佣标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。个人雇佣标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方(用人单位)名称:
法定代表人(主要负责人)或者委托代理人:
注册地址:
联系电话:
乙方(劳动者)姓名:
居民身份证号:
户口所在地: 省(市) 区(县) 乡镇 村
XX编码:
现住址:
联系电话:
根据《劳动法》、《劳动民法典》及有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。
一、合同期限
第一条 甲乙双方可以随时终止本合同。
二、工作内容
第二条 乙方同意根据甲方工作需要,担任 工作。
甲方根据工作要求对乙方进行必要的职业技能培训。
三、工作时间
第三条 乙方每周工作____日,分别为周 ;每日工作 小时。
四、劳动报酬
第四条 甲方按小时计酬方式支付乙方工资,标准为每小时 元。
甲方向乙方支付度资形式为 (直接发放委托银行代发)支付周期不得超过____日。
五、社会保险
第五条 甲方应当依法为乙方缴纳工伤保险费。
六、劳动保护和劳动条件
甲方根据生产岗位需要,按照国家有关劳动安全卫生规定对乙方进行安全卫生培训和职业培训,为乙方提供如下劳动保护条件和劳动防护用品:
七、劳动争议处理
第七条 甲乙双方发生劳动争议,可以协商解决,也可以依照《劳动争议调解仲裁法》的规定通过申请调解、仲裁和提起诉讼解决。
八、其他
第九条 甲乙双方约定的其他事项
第十条 本劳动合同一式二份,甲乙双方各执一份。
本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
________年____月____日 ________年____月____日
2022劳务承包标准合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。劳务承包标准合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系。下面是小编搜集的劳务承包合同范本,希望对你有所帮助。
劳务承包合同范本
(一)
发包人:_____________________________________
承包人:_____________________________________
分包工程名称:_______________________________
施工地址:____________________________区(县)
发包人(全称):________________________________
承包人(全称):________________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作资料
1、1工程名称:______________________________________________
1、2工程概况:______________________________________________
1、3分包工作资料:__________________________________________
范围包括:__________________________________________________
1、4工程监理单位(全称):________________________________
第二条作业人员
承包人根据工程需要向发包人带给作业人员共_______名。
第三条合同工期
开工日期________年____月____日,完工日期________年____月____日,工期为______天。
第四条合同价款
4、1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元
4、2合同价款的确定原则(在确认的方式前划a;adc;):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
4、
2、1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4、
2、2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦工_____元工日;结构木工______元工日;装修木工_____元工日;钢筋工_____元工日;
砼工_____元工日;油工_______元工日;抹灰工_____元工日;架子工_____元工日;
水暖工_____元工日;电工______元工日;壮工_____元工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元平方米;其中,地上结构:_____元平方米;地下结构:_____元平方米;初装修:_____元平方米;水电:______元平方米;________;_________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元平方米;屋面防水:_______元平方米;
水磨石地面:_______元平方米;水泥砂浆:_______元平方米;
内墙普通抹灰:_______元平方米;________;________;________。
4、
2、3定额工以外发生的零星用工单价_______元工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
4、
2、4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4、3对合同价款资料的明确:_______________________________________
第五条合同价款的结算和支付
5、1结算、决算资料:
5、
1、1发包人向承包人带给工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5、
1、2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业资料,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5、
1、3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5、2合同价款的结算和决算:
5、
2、1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5、
2、2工程交工后____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后____日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5、3合同价款的支付:
5、
3、1合同价款分期支付:在________年____月____日付款_______元,在________年____月____日付款_______元。
5、
3、2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后____日内付清。
5、
3、3合同价款的支付务必以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5、
3、4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据____市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6、1安全施工:发包人、承包人务必贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6、2重大伤亡及其他安全事故处理:
6、
2、1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者务必移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6、
2、2按照有关规定,发包人承包人应分清职责,由事故职责方承担相应的职责。发包人承包人对事故职责有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6、3对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________。
第七条工程质量、验收与保修
7、1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7、2承包人务必按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7、3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后____日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为贴合合同要求,工程交工。
7、4对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________。
第八条工期延误
8、1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
a、因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人职责造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b、设计变更和工程量增加;
c、发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d、承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工务必的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
e、一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
f、发包人同意工期顺延的其他状况。
8、2承包人应在上述状况发生后____日内,就延误资料和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于____日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放下此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
8、3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第九条礼貌施工
9、1发包人、承包人应严格执行____市人民政府颁发的施工现场管理暂行规定,加强科学管理,坚持礼貌施工。
9、2发包人应向承包人带给贴合标准的施工条件,如发包人不能带给现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
9、3对本工程的礼貌施工标准,双方约定如下:__________________________。
第十条材料机具供应
10、1本工程由发包人带给的机械设备为:_____________________________
承包人自备的工具为:______________________________________________双方确认防护用具由______________承担。
10、2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人带给的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10、3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
10、4对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________
第十一条文物保护
对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由职责人依法承担行政的、法律的职责。因保护文物发生的费用,由发包人承担。
第十二条发包人的权利及义务
1
2、1负责带给场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
1
2、2负责于________年____月____日带给施工图纸_______套,带给必要技术资料和办理施工洽商。
1
2、3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。
1
2、4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
1
2、5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
1
2、6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定资料的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
1
2、7负责组织工程的验收工作。
1
2、8本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前____日通知承包人。
第十三条承包人的权利和义务
1
3、1承包人对与其确定劳动关系的作业工人务必认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
1
3、2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
1
3、3在施工生产过程中,承包人务必保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
1
3、4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
1
3、5承包人务必按施工图纸及说明施工,如有合理化推荐应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人带给的机械设备及其工具。
1
3、6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人带给有关状况和资料。
1
3、7承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条违约职责
1
4、1发包人违约职责
1
4、
1、1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
1
4、
1、2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关职责由发包人承担。
1
4、
1、3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
1
4、
1、4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带职责。
1
4、2承包人违约职责
1
4、
2、1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不贴合要求时,发包人能够终止合同,并要求承包人在____日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
1
4、
2、2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
1
4、
2、3因承包人职责造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十五条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划a;adc;):
1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
2、向___________人民法院起诉。
第十六条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作资料、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十七条
本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
第十八条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等,资料与本合同相抵触者无效。
甲方(盖章):乙方((盖章):
合同签订时间:________年____月____日
合同签订地点:____________
劳务承包合同范本
(二)
甲方:______中学
乙方:______(家庭住址:______,身份证号:______)
甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方,双方达成并签订如下合同条款:
一、甲方的职责和义务
1、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。
2、向乙方人员带给宿舍和满足烹饪务必的设施设备及用品。
3、带给安全合格的食材。
4、在每月____日前向乙方支付上月劳务费。
二、乙方的职责和义务
1、按照烹饪工作要求,自行招聘思想好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热情大方、初中以上文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮工作。
2、对所聘人员进行培训和全面管理,负责员工的安全。
3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱,负责拟订原材料采购单,及时按需填写原材料领用单。按照食品卫生标准加工烹饪菜谱所列的菜肴及主食。
4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。
5、按学校规定的时间售饭。服务周到,热情大方。保证售饭刷卡,满足全体师生的就餐需求。完成学校安排的临时性工作。
6、工作人员务必遵守甲方的各项管理制度,服从甲方的管理,务必严格执行《食品安全法》等有关法律法规,遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。
三、其他约定
1、乙方完成合同规定的劳务工作,甲方每月付给乙方劳务费(含保险费)贰万捌仟元整(28000元)。________年按
9、____月计算,计贰拾陆万陆仟元整(266000元)。此费用中已包含乙方及其聘用人员的各种保险费用。
2、招聘工作人员不得少于18人。每少一人将扣发壹仟贰佰元(1200元)劳务费。
3、所有员工的劳动关系隶属乙方,薪金由乙方支付,不与甲方直接发生劳资关系。乙方及其招聘的所有工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险,全部由乙方负责,甲方不承担职责。
4、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工作。若出现安全事故,由乙方承担一切经济和法律职责。如给甲方造成损失的,按实际损失赔偿。
5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作(如制作熟食的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为),造成师生发生食源性疾病的,由乙方承担全部职责。
6、乙方及其员工出现违纪违规行为者,按照《______中学食堂从业人员违纪违规处罚规定》执行。
7、本合同履行过程中,甲方根据乙方的工作状况,能够随时解除合同;如乙方因故不能继续履行合同时,应当提前两个月通知甲方,否则,乙方应当赔偿给甲方造成的损失。
8、合同期限为________年,从________年____月____日起至________年____月____日止。
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:____________乙方:____________
法人代表:____________
________年____月____日________年____月____日
劳务承包合同范本
(三)
发包方:____________(以下简称甲方)
承包方:____________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一、工程概况:
1、工程名称:西南信息XX553XXXX5556工程。
2、工程地址:____________
3、建筑面积:1666
2、80平方米
4、结构类型:框架
5、工程造价:____________
二、承包方式:
承包方(乙方)对西南信息XX553XXXX5556工程项目劳务人工费总承包。
三、承包范围:
1、本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)
四、承包工期:
1、开工时间:________年____月____日(以双方确定的开工报告为准)
2、竣工时间:________年____月____日
五、费用标准:
1、劳务费按实际施工建筑面积─0、000以上每平方米122元(结算单价:框架每平方752计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)
2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
3、工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币元以内,甲方不另外补份,变更量在元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
六、工程质量
在甲方工程技术人员的安排下,工程质量务必到达合格标准。
七、履行保证金及劳务人工费及支付:
1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2、甲方在工程主体封顶____日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3、本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月2____日进行工程量的结算,次月____日内支付85%人工工资。
4、该现场除合同包干外的另外用工,每日平均50元,技工为每日70元。
5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方带给人工费收据。
6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
八、甲、乙方的职责:
1、乙方只带给对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的扎丝,元钉铅丝,其余均由甲方负责。
2、甲方带给乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。
3、乙方带给甲方现场管理人员工作用餐。
九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每一天补贴人民币50元。
十、现场安全:
1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、礼貌施工。
2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。
甲方:____________乙方:____________
负责人:____________负责人:____________
电话:____________电话:____________
________年____月____日________年____月____日
注:本协议一式四份,甲乙双方各执两份,本协议具有法律效力
劳务承包合同范本
(四)
甲方:__________(以下简称甲方)
乙方:__________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点:
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在____市体育新城。
二、承包方式与要求:
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与资料:
经双方协商,该工程按__________元(
2、
3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下资料:完成建设方带给的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部资料;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等资料。
四、工程质量与安全:
根据业主要求,该工程质量要求到达优良,因此单项承包务必确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员务必服从甲方管理人员的安排,务必严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每一天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律职责。
五、礼貌施工与奖罚:
乙方进入施工现场人员务必遵守礼貌施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发此刻分清职责后给予罚款。同时,乙方负责人务必管好自己的队伍,____市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员务必服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。
由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金__________万元。乙方在施工现场务必按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方:
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款资料实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包资料,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方带给给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。
4、甲方对乙方带给来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方务必向甲方提交贴合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同资料的全部工作,确保工程质量。
2、乙主务必按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方务必承担全部职责,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不贴合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应带给人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方务必按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约职责与其他
1、以上条款双方务必严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,务必追究违约方职责。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成必须经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方务必自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
行,不得违反。本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:__________乙方:__________
代表:__________代表:__________
________年____月____日
劳务承包合同范本
(五)
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:______________
工程地点:______________
第二条工程承包范围
___________________________________
第三条工程工期
1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数_______天;
2.主要节点工期:___________________________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量务必到达_____________________
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。
第六条标准规范
本合同适用标准规范:____________________________
第七条甲方职责和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、礼貌施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程状况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时带给由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条乙方职责和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、礼貌施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量到达约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身职责造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人务必按国家规定持上岗,技工务必有职业技能操作证,持证率到达100%。特殊工种务必有特种作业操作证,持证率到达100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;理解甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、礼貌施工、环境保护等方面的管理:理解甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方职责发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方带给或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及职责后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的职责和后果。
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的状况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
第九条环境保护、安全生产和礼貌施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、礼貌施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时理解安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切职责后果和经济费用。
发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到礼貌施工;保证施工现场整洁有序,贴合礼貌施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和
第三方财产造成损害和妨碍。
第十条材料、设备供应与管理
1.甲方带给给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方带给。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
第十一条承包方式、价格及包含的资料
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的资料:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);礼貌施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条结算办法及付款方式
1.每月2____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收到达合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果证明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方职责。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内
第三方的工作务必乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合
第三方工作的费用另外协商)
第十四条工程保修
1.保修范围、期限:______________
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求资料和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十五条保险
1.乙方负责人务必为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2.保险事故发生时,甲、乙双方有职责采取必要的措施减少损失。
第十六条争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,能够自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列状况,双方都应继续履行合同,持续工作连续,保护好已完工作成果;
2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2调解要求停止合同工作,且为双方理解;
2.3仲裁机构要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作。
第十七条合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含资料应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、礼貌施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上资料所规定的要求,则从履约保证金中扣除必须的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的资料完成,经有关部门验收贴合本合同规定的要求,则甲方在____月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十八条不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应职责。
第十九条合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,能够解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第二十一条合同份数
本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。
第二十二条补充条款
__________________________________________
第二十三条合同生效
本合同双方约定_______后生效。
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方(盖章):______________
乙方(盖章
在当今社会的创新和发展中,对于如何撰写一份有效的合同而言,合同具备合法约束力,能够对双方的行为进行规范。小编为您挑选了一篇名为“出口合同”的文章,希望大家可以提供意见,共同进步!
甲方:(委托人)
法定代表人:
法定地址:邮编:
经办人:联系电话:传真:
银行账户:
乙方:中国外运公司(代理人)
法定代表人:
法定地址:邮编:
经办人:联系电话:传真:
银行账户:
甲乙双方经过友好协商,就办理甲方货物海运出口代理订舱事宜达成如下合同:
1、乙方同意接受甲方的委托,代理甲方办理有关货物的海运出口订舱事宜(具体货物品名装卸港等以甲方提交的订舱单为准)。
商品运到时,买方有权就商品的数量向卖方提出索赔(见第七条),买方接收共同指定的检查员确定的数量的商品。买方可以就商品品质不合格向卖方提出索赔。
2、甲方按照乙方提供的格式订舱单如实地填写货物的品名、数量、质量、装卸港口等内容。对于填写错误而导致的损失或者责任,由甲方自行承担。
有充分理由退还的拒收的商品都被认为卖方供货不足,同时免除对买方就拒收商品的支付或赔偿提出任何异议。
4、甲方应根据船期预报,在船公司截止接单日之前将订舱单送达乙方。对于超过截止接单日甲方要求加载的货物,乙方应积极配合甲方的要求,但是对于确实无法加载的货物,乙方不承担任何责任。
在商品原封不动或无损坏退还卖方的情况下,未超出检查员确定的界限的商品的拒收,无需经商品不合格证明,在规定的期限内。
5、甲方的货物包装应适合海洋运输或者货物的特殊属性,包装外面应注明搬运、储存、防护等标识,甲方如果对货物的储存、防护或者出口运输有特殊要求,应在订舱单上注明。在甲方货物包装明显不适应海洋运输或者货物特殊属性时。
任何方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者,尽管信用证可以转让,是可以按规定程序转让的。
对于货物本身以及货物包装不当造成的损失,仍应由甲方承担。
6、乙方在接到甲方的订舱单后,应立即前往船公司办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外,乙方不承担任何责任。如果货物未能如期配载,乙方应及时将有关情况通知甲方。
(除非另有规定,FOB“CFR“CIF“
7、乙方接到甲方的订舱单后,甲方要求变更订舱单所列事项的,应在货物装般--天前向乙方出具书面更改单,注明日期并加盖甲方印章。因变更订舱事项所引起的各项费用,由甲方全部承担。
买方须于_______前将保兑的、不可撤销的、可转让的、可分割的即期付款信用证开到卖方。
8,对于预付运费条款下的出口货物,乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前,按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。
由于发生人力不可抗拒的原因,致使本合约不能履行,部分或全部商品延误交货,卖方概不负责。
乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前,将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的账户,因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项。
因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如果协商不能解决,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会。按照申请仲裁时该会当时施行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
甲方应在收到乙方转来的帐单后___工作日之内支付至乙方指定的账户。为了维护甲方的利益,乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内,将乙方垫付的费用支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项。
所有通知用______文写成,并按照如下地址用传真/电子邮件/快件送达给各方。如果地址有变更,一方应在变更后____日内书面通知另一方。
12,对于乙方的代理费用,甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户对于逾期支付的款项,甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
(除非另有规定,FOB“CFR“CIF“均应依照国际商会制定的《20_________年国际贸易术语解释通则》(INCOTERMS?
13、对于第8、9、10,11、12条所涉及的各项费用,甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付如遇有关费用调整,双方应根据实际情况相应调整包干费率。
买方须于_______前将保兑的、不可撤销的、可转让的、可分割的即期付款信用证开到卖方。
14、对于预付运费条款下的出口货物,在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前,即使船公司签发了提单,乙方也有权滞留相应的运输单据,由此产生的所有损失和责任由甲方承担。甲乙双方对此另有约定的,从其约定。
买方未在规定的时间内开出信用证,卖方有权发出通知取消本合同,或接受?买方对本合同未执行的全部或部份。
15、乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责,并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任,以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。
如买方提出索赔,凡属品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出,数量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出,对所装货物所提任何异议于_____?对于乙方的代理费用,甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户对于逾期支付的款项,甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
16、如货物的灭失或者损坏是由于《海商法》第五十一条所列明的原因造成的,乙方不承担任何责任。
17、本合同项下发生的任何纠纷或者争议,应提交_______海事法院审理。
或者
本合同项下发生的任何纠纷或者争议,应提交中国海事_____委员会、根据该会的_____规则进行_____。_____裁决是终局的,对双方都有约束力。
由于发生人力不可抗拒的原因,致使本合约不能履行,延误交货,卖方概不负责。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不?
本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决均适用中华人民共和国法律。
18、本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效,合同有效期为____
__天,合同期满之日前,甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前,如果双方中任何一方欲终止合同,需以书面的形式通知另一方。
其他费用:(根据实际环境调整)货品的出口进程中产生的扫数费税均由乙方负担。此等费税包括但不限于关税、增值税、报关费、_____费、船埠杂费、仓储费、开证费、商检费、短驳运输费、腹地运输费等。
19、本合同经双方协商一致可以进行修改和补充,修改及补充的内容经双方签字盖章后,视为本合同的一部分。本合同正本一式____份。
如乙方违约导致甲方未能对外商践诺任务的,甲方有权向外商表露乙方;
甲方:乙方:
签字盖章:签字盖章
____公司(以下简称卖方)与_____公司(以下简称买方)订立合同如下:
第一条?合同标的
卖方卖出、买方购入商品。商品应符合下文第四款中所确定的清单nol。该清单的附件,是本合同不可分割的组成部分。
单价及价格条款:(除非另有规定。
第二条?价格和合同总金额
在清单nol中所载明的商品,以美元计价。本合同总金额为____。
商品价格包括运抵__的一切费用,同时包括在独联体境外预付的包装、标记、装运、_____的费用。
第三条?供货期限和日期
商品应在卖方银行通知保兑的、与第二条所列金额相符的有效信用证时起60天内运往____。
卖方有权提前供货,也有权视情况一次或几次供货。
第四条?商品品质
商品品质和数量由买卖双方以书面协议确定,在本合同附件清单nol中载明。清单nol附在本合同上(见第一条)。
第五条?包装和标记
商品包装应在符合规定的标准和技术条件,保证货物在运输途中所做的必要处理过程中完好无损。
每件货物应有以下标记:
____到达站名称:
____卖方名称;
____买方名称;
____货件号;
____毛重;
____净重;体积(用立方米表示)。
第六条?支付
买方应在本合同签订后20个工作日内开立以卖方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。该信用证的总金额在合同第二条中载明,其有效期至少80天。
信用证由卖方选择的、法律上承认的____银行开立并确认。以信用证付款凭卖方向银行提交以下单据进行:
_____发票一式三份;
__________买方名义下的运输单;
_____包装单一式三份;
_____本合同副本;
_____在独联体境内的一切银行费用由买方负担,在独联体境外的一切银行费用由卖方负担。
第七条?商品的交接
所有商品应由检查人员进行必要的数量和品质检查。
检查人员的结论是最终结论、买卖双方不得对此有争议。
余下部分买方可以拒收和退还,买方应单独保管其拒收的商品,便于卖方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立,对商品的责任自动转移给卖方。
对于预付运费条款下的出口货物,乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前,按照运费单价及货物数量向乙方指定的账户支付运费。如标注的运费单价有误, 甲方应在船舶开航前向乙方提出更正,否则视为接受乙方所标注的运费基价。
第八条?_____
根据上文第二条由____对商品在运抵____港之前进行_____。
第九条?品质保证
商品品质应符合清单nol(见上文第四条)。买方没有义务接收不符合清单nol(见第四条)的商品。
买方可以不加解释和不出示证据还未被接收的商品(见下文第十条)。
根据下文第十条,卖方应在收到买方理由充分的索赔书时起30天内如数更换未被接收的商品,以保证完全按照本合同规定运送货物。
第十条?索赔
商品运到时,买方有权就商品的数量向卖方提出索赔(见第七条),买方接收共同指定的检查员确定的数量的商品。买方可以就商品品质不合格向卖方提出索赔。
通知:所有通知用文写成,并按照如下地址用传真电子邮件快件送达给各方。如果地址有变更,一方应在变更后____日内书面通知另一方。卖方:买方:X1
有充分理由退还的拒收的商品都被认为卖方供货不足,同时免除对买方就拒收商品的支付或赔偿提出任何异议。检查员最终确定有充分理由拒收和退回商品的数量。
在商品原封不动或无损坏退还卖方的情况下,未超出检查员确定的界限的商品的拒收,无需经商品不合格证明,在规定的期限内,根据必要的手续,应由卖方无条件承认。
买方索赔函用挂号信寄给卖方。
就某一批商品提出索赔,不能成为索方拒收和拒付根据本合同所规定的其他应供应的商品的理由。
第十一条?不可抗力
出现不可抗力,即火灾、自然灾害、封锁、禁止进出口和其他合同双方人力不可抗拒的情况造成合同某一方不能完全或部分履行合同义务时,按不可抗力与其后果存在的时间推迟履行合同义务。
第十二条?罚则
如违反本合同规定的货物抵达期限,卖方应向买方支付罚金。罚金数额规定如下:
--在最初三周内每过期一个日历周支付未交商品总金额的___%;
--以后每过期一个日历周支付未交商品总金额的__%,但罚金总额不能超过未交商品总金额的___%。
第十三条?其他条件
任何一方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者,尽管信用证可以转让,是可以按规定程序转让的。
应当先履行债务的一方当事人,有证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:
(1)经营状况严重恶化的;
(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;
(3)严重丧失商业信誉的;
(4)有其他丧失或可能丧失履行债务能力情形的。
对合同的一切修改和补充意识只有以书面形式形成并经双方签字后才有效。给双方确认的往来信函、传真电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
在独联体境内的一切费用和规费,包括海关规费和关税,与订立、履行本合同有关的费用,由买方承担,在独联体境外,则由卖方承担。
本合同用中、俄两种文字书就,两种文本具有同等法律效力。
第十四条?_____
由本合同派生或与本合同有关的一切争议和分歧适用中国法律,由国际_____机构审理。
第十五条?双方法定地址
卖方:______买方:______
____年__月__日
编号:_______________________
签约地点:________________________________
日期:____________________________________
卖方?:___________________________________
地址:____________________________________
电话:____________________________________
传真:____________________________________
电子邮箱?:_______________________________
买方:?___________________________________
地址:____________________________________
电话:____________________________________
传真:____________________________________
电子邮箱?:_______________________________
买卖双方经协商同意按下列条款成交:
1、货物名称、规格和质量?:________________________________________
2、数量:?______________________________
3、单价及价格条款?:______________________________
(除非另有规定,“FOB”、“CFR”和“?CIF”均应依照国际商会制定的《20_________年国际贸易术语解释通则》(INCOTERMS?20_________)办理。)
对于预付运费条款下的出口货物,乙方在配舱回单上应标注运费基价。甲方应于货物发运前。
4、总价:______________________________
5、允许溢短装:?______%.
6、装运期限
收到可以转船及分批装运之信用证______天内装运。
7、付款条件
买方须于_______前将保兑的、不可撤销的、可转让的、可分割的即期付款信用证开到卖方,该信用证的有效期延至装运期后_____天在中国到期,并必?须注明允许分批装运和转船。
乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向船公司垫付有关运费。甲方应在运费支付期限届满之前,将乙方所垫付的运费支付至乙方指定的账户,因乙方计算错误而多垫付的部分除外。对于逾期支付的款项。
8、包装:________________________________________
9、_____:
按发票金额的______%投保__________险,由________负责投保。
10、品质/数量异议
如买方提出索赔,凡属品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出,凡属?数量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出,对所装货物所提任何异议于_____?公司、轮船公司、其他有关运输机构或邮递机构所负责者,卖方不负任何责任。
11、由于发生人力不可抗拒的原因,致使本合约不能履行,部分或全部商品?延误交货,卖方概不负责。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不?能克服的客观情况。
对于第8、9、10,11、12条所涉及的各项费用,甲、乙双方可以协商以包干费用的形式支付如遇有关费用调整。
12、_____
因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如果协商不能解决,应提?交中国国际经济贸易_____委员会深圳分会。按照申请_____时该会当时施行的_____?规则进行_____。_____裁决是终局的,对双方均有约束力。
13、通知
所有通知用______文写成,并按照如下地址用传真/电子邮件/快件送达给各方。如果地址有变更,一方应在变更后______日内书面通知另一方。
商品检验:卖方须在装运前_____日委托 检验机构对合同之货物进行检验并出具检验证书,货到目的港后。
委托人指定其总代理人,系为独家全权总代理,代表委托人与卖方洽谈引进该项技术应付的价款及有关许可证协议的条款和条件。
对于预付运费条款下的出口货物,在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前,即使船公司签发了提单,乙方也有权滞留相应的运输单据。
14、本合同为中英文两种文本,两种文本具有同等效力。本合同一式?_____?份。自双方签字(盖章)之日起生效。
乙方在代理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责,并对因乙方的过失而导致甲方遭受的直接损失和发生的费用承担责任,以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下。
卖方签字:________________
买方签字:________________
编号:_________
签约地点:_________
签订日期:_________年_________月_________日
卖方:_________
买方:_________
买卖双方经协商同意按下列条款成交:
1.货物名称、规格和质量 :_________
2.数量:_________
3.单价及价格条款:_________
(除非另有规定,“fob”、“cfr”和“ cif”均应依照国际商会制定的《XX年国际贸易术语解释通则》(incoterms )办理。)
对于预付运费条款下的出口货物,乙方在配舱回单上应标注运费基价,甲方应于货物发运前。
4.总价:_________
5.允许溢短装:_________%
6.装运期限:
收到可以转船及分批装运之信用证_________天内装运。
7.付款条件:_________
买方未在规定的时间内开出信用证,卖方有权发出通知取消本合同,或接受买方对本合同未执行的全部或部份,或对因此遭受的损失提出索赔。
买方未在规定的时间内开出信用证,卖方有权发出通知取消本合同,或接受 买方对本合同未执行的全部或部份。
甲方应在收到乙方转来的帐单后___工作日之内支付至乙方指定的账户。为了维护甲方的利益,乙方无需甲方的特别授权可以代替甲方先行向有关部门垫付相应费用。甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内,将乙方垫付的费用支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项。
8.包装:_________
9.保险:_________
按发票金额的_________%投保_________险,由_________负责投保。
10.品质/数量异议:_________
如买方提出索赔,凡属品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出,凡属数量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出。
,对于乙方的代理费用,甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户对于逾期支付的款项,甲方应按每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
11.不可抗力:
由于发生人力不可抗拒的原因,致使本合约不能履行,部分或全部商品延误交货,卖方概不负责。本合同所指的不可抗力系指不可干预、不能避免且不能克服的客观情况。
12.仲裁:
因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如果协商不能解决,应提交_________仲裁委员会。按照申请仲裁时该会当时施行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
对于预付运费条款下的出口货物,在甲方未结清所有乙方垫付的费用之前,即使船公司签发了提单,乙方也有权滞留相应的运输单据。
13.通知:
所有通知用_________文写成,并按照如下地址用传真/电子邮件/快件送达给各方。如果地址有变更,一方应在变更后_________日内书面通知另一方。
卖方:_________
买方:_________
14.其他:
附件
no.:_________
signed at:_________
date:_________年_________月_________日
seller:_________
__天,合同期满之日前,甲乙双方可以协商将合同延长______天。合同期满前,如果双方中任何一方欲终止合同,需以书面的形式通知另一方。invoice value and the date of despatch two days before the shipment for the buyers to arrange insurance in time.
1.name, specifications and quality of commodity:_________
本合同经双方协商一致可以进行修改和补充,修改及补充的内容经双方签字盖章后,视为本合同的一部分。
2.quantity:_________
3.unit price and terms of delivery:_________
(除非另有规定,“fob”、“cfr”和“cif”均应依照国际商会制定的《20__年国际贸易术语解释通则》(incoterms20__)办理。)为保证合同条款的有效履行,双方分别向对方提供由各自一方银行出具的保函,予以担保。甲方的担保银行为中国银行__分行。
4.total amount:_________
5.more or less:_________%。
6.time of shipment:
within _________ days after receipt of l/c allowing transhipment and partial shipment.
由卖方或买方国有关商会出具的证明是上述不可抗力情况出现的必需证明。
7.terms of payment:
其他费用:(根据实际情况调整)货物的出口过程中产生的所有费税均由乙方承担。此等费税包括但不限于关税、增值税、报关费、_____费、码头杂费、仓储费、开证费、商检费、短驳运输费、内陆运输费等。若由甲方代垫,则乙方依甲方提供的有效凭证进行结算。
if any.
如乙方违约致使甲方未能对外商履行义务的,甲方有权向外商披露乙方;如甲方因此对外商或承运人承担违约责任或受到其他损失,乙方应负责赔偿。
8.packing:_________
9.insurance:
covering _________ risks for_________110% of invoice value to be effected by the _________.
10.quality/quantity discrepancy:
11.force majeure
unavoidable and insurmountable objective conditions.
甲、乙任何方由于不可抗力不能履行合同时,应在不可抗力解除后3日内向对方通报不能履行的理由,在提供政府主管部门出具的不可抗力证明后,根据情况可延期、部分或全部不履行合同,同时部分或全部免于承担违约责任;但如果甲方未能因不可抗力免除对外商的责任时,乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。
12.arbitration:
the dispute shall then be submitted to _________ for arbitration in accordance with its rules in effect at the time of applying for arbitration. the arbitral award is final and binding upon both parties.
买方应在本合同签订后_________个工作日内开立以卖方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。该信用证的总金额在合同第二条中载明,其有效期至少_________天。条 其他条件任何一方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者。
13.notices:
one party shall inform the other party of the change of address within _________ days after the change.
根据下文条,卖方应在收到买方理由充分的索赔书时起_________天内如数更换未被接收的商品,以保证完全按照本合同规定运送货物。
seller:_________
buyer:_________
14.other terms
each of which shall be deemed equally authentic. this contract is in _________ copies effective since being signed/sealed by both parties.
商品运到时,买方有权就商品的数量向卖方提出索赔(见第七条),买方接收共同指定的检查员确定的数量的商品。买方可以就商品品质不合格向卖方提出索赔。条 商品的交接所有商品应由检查人员进行必要的数量和品质检查。检查人员的结论是最终结论、买卖双方不得对此有争议。余下部分买方可以拒收和退还,买方应单独保管其拒收的商品,便于卖方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立,对商品的责任自动转移给卖方。乙方向甲方提供用于生产的__型机械__台,以及各种其他辅助机械设备,并同时提供各类机械设备所必需的附配件及备用件,以及在生产过程中各种必需的测试仪器。具体的各类机械设备、测试仪器、附、配件、备用件之型号、名称、规格、数量、价格、包装要求、交货期限等,由双方另行签订设备进口合同,作为本合同不可分割的一部分。
buyer(signature):_________ seller(signature):_________
在_________境内的一切费用和规费,包括海关规费和关税,与订立、履行本合同有关的费用,由买方承担。
____公司(以下简称卖方)与_____公司(以下简称买方)订立合同如下:
第一条?合同标的
卖方卖出、买方购入商品。商品应符合下文第四款中所确定的清单nol。该清单的附件,是本合同不可分割的组成部分。
(除非另有规定,cif“均应依照国际商会制定的《XX年国际贸易术语解释通则》(incoterms XX)办理”
因凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如果协商不能解决,按照申请仲裁时该会当时施行的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第二条?价格和合同总金额
在清单nol中所载明的商品,以美元计价。本合同总金额为____。
第三条?供货期限和日期
商品应在卖方银行通知保兑的、与第二条所列金额相符的有效信用证时起60天内运往____。
第四条?商品品质
商品品质和数量由买卖双方以书面协议确定,在本合同附件清单nol中载明。清单nol附在本合同上(见第一条)。
买方须于_________前将保兑的、不可撤销的、可转让的、可分割的即期付款信用证开到卖方。
所有通知用___文写成,并按照如下地址用传真/电子邮件/快件送达给各方。如果地址有变更。
第五条?包装和标记
商品包装应在符合规定的标准和技术条件,保证货物在运输途中所做的必要处理过程中完好无损。
每件货物应有以下标记:
____到达站名称:
____卖方名称;
____买方名称;
____货件号;
____毛重;
____净重;体积(用立方米表示)。
第六条?支付
买方应在本合同签订后20个工作日内开立以卖方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。该信用证的总金额在合同第二条中载明,其有效期至少80天。
代理人当代表其委托人与卖方商定价格、条款和条件时,或将转让技术的价格条款和条件书就许可证协议时,或就有关问题提出要求时。
质量、数量索赔:__________如交货质量不符,买方须于货物到达目的港30日内提出索赔;数量索赔须于货物到达目的港15日内提出。
由于发生人力不可抗拒的原因,致使本合约不能履行,部分或全部商品延误交货,卖方概不负责。
乙方应在本合同签订后20个工作日内开立以甲方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。
买方须于___年___月___日前开出本批交易信用证,否则,售方有权:不经通知取消本合同。
信用证由卖方选择的、法律上承认的____银行开立并确认。以信用证付款凭卖方向银行提交以下单据进行:
_____发票一式三份;
__________买方名义下的运输单;
_____包装单一式三份;
_____本合同副本;
_____在独联体境内的一切银行费用由买方负担,在独联体境外的一切银行费用由卖方负担。
第七条?商品的交接
所有商品应由检查人员进行必要的数量和品质检查。
余下部分买方可以拒收和退还,买方应单独保管其拒收的商品,便于卖方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立,对商品的责任自动转移给卖方。
单据:卖方应向议付银行提供已装船清洁提单、发票、中国商品检验局或工厂出具的品质证明、中国商品检验局出具的数量/重量签定书;如果本合同按CIF条件,应再提供可转让的保险单或保险凭证。
第八条?_____
根据上文第二条由____对商品在运抵____港之前进行_____。
第九条?品质保证
商品品质应符合清单nol(见上文第四条)。买方没有义务接收不符合清单nol(见第四条)的商品。
买方可以不加解释和不出示证据还未被接收的商品(见下文第十条)。
根据下文第十条,卖方应在收到买方理由充分的索赔书时起30天内如数更换未被接收的商品,以保证完全按照本合同规定运送货物。
非经委托人书面同意,总代理人不得将协议之任何义务或责任转让给非经委托人指定的分代理,不论经委托人如何同意的由总代理人委托的分代理。
凡以CIF条件成交的业务,保额为发票价值的110%,投保险别以本售货合同中所开列的为限,买方如要求增加保额或保险范围。
所有通知用_________文写成,并按照如下地址用传真/电子邮件/快件送达给各方。如果地址有变更。
有充分理由退还的拒收的商品都被认为甲方供货不足,同时免除对乙方就拒收商品的支付或赔偿提出任何异议。
凡以CIF条件成交的业务,保额为发票价值的110%,投保险别以本售货合同中所开列的为限,买方如要求增加保额或保险范围。
第十条?索赔
乙方在办理甲方货物出口运输的过程中应尽心尽责,对于因乙方的过失而导致甲方遭受的损失和发生的费用承担责任,以上损失不包括货物因延迟等原因造成的经济损失。在任何情况下,两者以较低的限额为准。
仲裁:凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执,应由双方通过友好方式协商解决。则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的。
本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照_____规定办理。
出现不可抗力,即火灾、自然灾害、封锁、禁止进出口和其他合同双方人力不可抗拒的情况造成合同某一方不能完全或部分履行合同义务时。
仲裁:凡因执行本合同或与本合同有关事故所发生的一切争执,应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时,则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的,对双方具有同等约束力。
在商品原封不动或无损坏退还卖方的情况下,未超出检查员确定的界限的商品的拒收,无需经商品不合格证明,在规定的期限内,根据必要的手续,应由卖方无条件承认。
乙方向甲方提供用于生产的__型机械__台,以及各种其他辅助机械设备,并同时提供各类机械设备所必需的附配件及备用件,以及在生产过程中各种必需的测试仪器。
本合同从甲乙双方签字盖章之日起生效,合同有效期为一天,合同期满之日前,甲乙双方可以协商将合同延长____天。合同期满前。
买方须于___年___月___日前开出本批交易信用证,否则,售方有权:不经通知取消本合同。
买方须于__年__月__日前开出本批交易信用证,售方有权:不经通知取消本合同,或接受买方对本约未执行的全部或一部。
如果上述情况与其后果持续达三个月以上,任何一方都有权拒绝继续履行合同项下的义务。在此情况下。
认真对待影响合同正常履行的事件,及时采取合理措施并主张权利,不轻易承诺对合同的修改或承担赔偿责任。
买方索赔函用挂号信寄给卖方。
就某一批商品提出索赔,不能成为索方拒收和拒付根据本合同所规定的其他应供应的商品的理由。
第十一条?不可抗力
出现不可抗力,即火灾、自然灾害、封锁、禁止进出口和其他合同双方人力不可抗拒的情况造成合同某一方不能完全或部分履行合同义务时,按不可抗力与其后果存在的时间推迟履行合同义务。
甲方用乙方提供的机械设备所生产的部分产品以及其他商品,用__工厂生产的__商品来偿付全部机械设备的价款。具体的偿付商品的名称、数量、价格、交货期限等,由双方另行签订补偿商品供货合同,作为本合同不可分割的一部分。
本合同经双方协商一致可以进行修改和补充,修改及引、充的内容经双方签字盖章后,视为本合同的一部分。
乙方在接到甲方的订舱单后,应立即办理配载等手续。除甲方能证明乙方在配载上有过错外,乙方不承担任何责任。
仲裁:凡因执行本合同或与本合同有关事故所发生的一切争执,应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时,则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的,对双方具有同等约束力。
单据:卖方应向议付银行提供已装船清洁提单、发票、中国商品检验局或工厂出具的品质证明、中国商品检验局出具的数量/重量签定书;
由甲方或乙方国有关商会出具的证明是上述不可抗力情况出现的必需证明。
(除非另有规定,FOB“CFR“CIF“
第十二条?罚则
如违反本合同规定的货物抵达期限,卖方应向买方支付罚金。罚金数额规定如下:
--在最初三周内每过期一个日历周支付未交商品总金额的___%;
--以后每过期一个日历周支付未交商品总金额的__%,但罚金总额不能超过未交商品总金额的___%。
第十三条?其他条件
任何一方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者,尽管信用证可以转让,是可以按规定程序转让的。
货物到达甲方口岸后,由甲方自行安装,但在主要设备安装过程中,甲方认为需要时,乙方必须派出技术人员进行现场指导,提供必要的技术服务,在此过程中由于技术上的问题,所造成的损失由乙方负责。由乙方派出__数量的技术人员。
乙方接到甲方的订舱单后,甲方要求变更订舱单所列事项的。
specifications and quality of commodity):
凡以cif条件成交的业务,保额为发票价值的110%,投保险别以本售货合同中所开列的为限,买方如要求增加保额或保险范围。
对合同的切修改和补充意识只有以书面形式形成并经双方签字后才有效。给双方确认的往来信函、传真电子邮件等。
买方须于____前将保兑的、不可撤销的、可转让的、可分割的即期付款信用证开到卖方。
应当先履行债务的一方当事人,有证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:
(1)经营状况严重恶化的;
(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;
(3)严重丧失商业信誉的;
(4)有其他丧失或可能丧失履行债务能力情形的。
对合同的一切修改和补充意识只有以书面形式形成并经双方签字后才有效。给双方确认的往来信函、传真电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
在执行在协议过程中,如发现本合同项下的机械设备在配套生产时需要继续增添新的机械设备或测试仪器时,可由双方另行协调,予以增订。
对于预付运费条款下的出口货物,在甲方未结清所有费用之前,乙方也有权滞留相应的运输单据。
港杂费等其他费用,甲方应在收到乙方转来的帐单后五个工作日之内支付至乙方指定的账户。对于逾期支付的款项。
均应依照国际商会制定的《20__年国际贸易术语解释通则》(incoterms 20__)办理”)。
质量、数量索赔:如交货质量不符,买方须于货物到达目的港30日内提出索赔;数量索赔须于货物到达目的港15日内提出。
买方应在本合同签订后20个工作日内开立以卖方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。
买方未在规定的时间内开出信用证,卖方有权发出通知取消本合同,或接受买方对本合同未执行的全部或部份。
在独联体境内的一切费用和规费,包括海关规费和关税,与订立、履行本合同有关的费用,由买方承担,在独联体境外,则由卖方承担。
设备进口以后由乙方投保。设备所有权在付清货款后发生转移,之后,如发生意外,损失先由保险公司向投保人赔付。
买方须于____ 前将保兑的、不可撤销的、可转让的、可分割的即期付款信用证开到卖方。
仲裁:凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执,应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时,则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的,对双方具有同等约束力。
余下部分买方可以拒收和退还,买方应单独保管其拒收的商品,便于卖方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立,对商品的责任自动转移给卖方。
如买方提出索赔,凡属品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出,凡属数量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出。
第十四条?_____
由本合同派生或与本合同有关的一切争议和分歧适用中国法律,由国际_____机构审理。
第十五条?双方法定地址
卖方:______买方:______
____年__月__日
全文
合同号:
日 期:
订单号:
买方:
卖方:
买卖双方签订本合同并同意按下列条款进行交易:
(1)品名及规格
(2)数量
(3)单价
(4)金额
合计
允许溢短装__%
(5)包装:
(6)装运口岸:
(7)目的口岸:
(8)装船标记:
(9)装运期限: 收到可以转船及分批装运之信用证__天内装出。
(10)付款条件: 开给我方100%保兑的不可撤回即期付款之信用证,并须注明可在装运日期后15天内议付有效。
(11)保 险: 按发票110%保全险及战争险。
由客户自理。
(12)买方须于__年__月__日前开出本批交易信用证,否则,售方有权:不经通知取消本合同,或接受买方对本约未执行的全部或一部,或对因此遭受的损失提出索赔。
(13)单 据: 卖方应向议付银行提供已装船清洁提单、发票、中国商品检验局或工厂出具的品质证明、中国商品检验局出具的数量/重量签定书;如果本合同按CIF条件,应再提供可转让的保险单或保险凭证。
(14)凡以CIF条件成交的业务,保额为发票价值的110%,投保险别以本售货合同中所开列的为限,买方如要求增加保额或保险范围,应于装船前经售方同意,因此而增加的保险费由买方负责。
有充分理由退还的拒收的商品都被认为卖方供货不足,同时免除对买方就拒收商品的支付或赔偿提出任何异议。
(15)质量、数量索赔: 如交货质量不符,买方须于货物到达目的港30日内提出索赔;数量索赔须于货物到达目的港15日内提出。对由于保险公司、船公司和其它转运单位或邮政部门造成的损失卖方不承担责任。
(16)本合同内所述全部或部份商品,如因人力不可抗拒的原因,以致不能履约或延迟交货,售方概不负责。
(17)仲裁: 凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执,应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时,则在中国国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的,对双方具有同等约束力。仲裁费用除非仲裁机构另有决
定外,均由败诉一方负担。仲裁也可在双方同意的第三国进行。
(18)买方在开给售方的信用证上请填注本确认书号码。
(19)其它条款:
卖方: 买方:
_________公司(以下简称卖方)与_________公司(以下简称买方)订立合同如下:
第一条 合同标的卖方卖出、买方购入商品。
第二条 价格和合同总金额在清单中所载明的商品以人民币计价。
本合同总金额为_________元。
商品价格包括运抵_________的一切费用,同时包括在_________境外预付的包装、标记、装运、保险的费用。
第三条 供货期限和日期商品应在卖方银行通知保兑的、与第二条所列金额相符的有效信用证时起_________天内运往_________.卖方有权提前供货,也有权视情况一次或几次供货。
③如买方提供索赔,凡属品质异议须于货到目的的口岸之日起 天提出;凡属数量异议须于货到目的口岸之日起 天提出。
第四条 商品品质商品品质和数量由买卖双方以书面协议确定,在清单中载明。
第五条 包装和标记商品包装应在符合规定的标准和技术条件,保证货物在运输途中所做的必要处理过程中完好无损。
每件货物应有以下标记:到达站名称;卖方名称;买方名称;货件号;毛重;净重;体积(用立方米表示)。
第六条 支付买方应在本合同签订后_________个工作日内开立以卖方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。
该信用证的总金额在合同第二条中载明,其有效期至少_________天。信用证由卖方选择的、法律上承认的_________银行开立并确认。
以信用证付款凭卖方向银行提交以下单据进行:发票一式三份;全套买方名义下的运输单;包装单一式三份;本合同副本;在_________境外的一切银行费用由卖方负担。
货物到达目的的口岸后,买方可委托当地的商品检验机构对货物进行复检。如果发现货物有损坏、残缺或规格、数量与合同规定不符,买方须于货到目的口岸的_________天内凭_________检验机构出具的检验证明书向卖方索赔。
第七条 商品的交接所有商品应由检查人员进行必要的数量和品质检查。检查人员的结论是最终结论、买卖双方不得对此有争议。余下部分买方可以拒收和退还,买方应单独保管其拒收的商品,便于卖方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立,对商品的责任自动转移给卖方。
如买方提供索赔,凡属品质异议须于货到目的的口岸之日起_________天提出;凡属数量异议须于货到目的口岸之日起_________天提出。对所装货物所提任何异议应由保险公司、运输公司或邮递机构负责的,卖方不负任何责任。
第八条 保险根据上文第二条由_________对商品在运抵_________之前进行保险。
第九条 品质保证商品品质应符合清单。买方没有义务接收不符合清单的商品。买方可以不加解释和不出示证据还未被接收的商品。
争议之解决方式:任何因本合同而发生或与本合同有关的争议,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在中国深圳。
根据下文第十条,卖方应在收到买方理由充分的索赔书时起_________天内如数更换未被接收的商品,以保证完全按照本合同规定运送货物。
第十条 索赔商品运到时,买方有权就商品的数量向卖方提出索赔(见第七条),反之,买方接收共同指定的检查员确定的数量的商品。
“许可证协议”指委托人与卖方所签订的技术转让或许可证协议,包括与技术有关的于任何时候所作的补充、修改和增补的技术。
买方可以就商品品质不合格向卖方提出索赔。
所有运抵的商品如果没有以适当的方式拒收或退回,都被认为买方已经接收。
有充分理由退还的拒收的商品都被认为卖方供货不足,同时免除对买方就拒收商品的支付或赔偿提出任何异议。
检查员最终确定有充分理由拒收和退回商品的数量。
在商品原封不动或无损坏退还卖方的情况下,未超出检查员确定的界限的商品的拒收,无需经商品不合格证明,在规定的期限内,根据必要的手续,应由卖方无条件承认。买方索赔函用挂号信寄给卖方。
委托人指定其总代理人,系为独家全权总代理,代表委托人与卖方洽谈引进该项技术应付的价款及有关许可证协议的条款和条件。
就某一批商品提出索赔,不能成为索方拒收和拒付根据本合同所规定的其他应供应的商品的理由。
第十一条 不可抗力出现不可抗力,即火灾、自然灾害、封锁、禁止进出口和其他合同双方人力不可抗拒的情况造成合同某一方不能完全或部分履行合同义务时,按不可抗力与其后果存在的时间推迟履行合同义务。
如果上述情况与其后果持续达_______个月以上,任何一方都有权拒绝继续履行合同项下的义务。
在此情况下,任何一方都无权要求补偿可能的损失。
由不可抗力造成不能履行合同义务的一方应尽快将妨碍履行义务的不可抗力的出现和终止情况通知另一方。
由卖方或买方国有关商会出具的证明是上述不可抗力情况出现的必需证明。
第十二条 罚则如违反本合同规定的货物抵达期限,卖方应向买方支付罚金。
罚金数额规定如下:
(1)在最初三周内每过期一个日历周支付未交商品总金额的_________%;
(2)以后每过期一个日历周支付未交商品总金额的_________%,但罚金总额不能超过未交商品总金额的_________%。
第十三条 其他条件任何一方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者,尽管信用证可以转让,是可以按规定程序转让的。
应当先履行债务的一方当事人,有证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:
(1)经营状况严重恶化的;
(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;
(3)严重丧失商业信誉的;
(4)有其他丧失或可能丧失履行债务能力情形的。
对合同的一切修改和补充意识只有以书面形式形成并经双方签字后才有效。给双方确认的往来信函、传真电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
在_________境内的一切费用和规费,包括海关规费和关税,与订立、履行本合同有关的费用,由买方承担,在_________境外,则由卖方承担。
第十四条 仲裁由本合同派生或与本合同有关的一切争议和分歧适用中国法律,由_________仲裁机构审理。
卖方:_________
地址:_________
传真:_________
电话:_________
签订时间:_________年____月____日
签订地点:_________________
买方:_________
地址:_________
传真:_________
电话:______________
签订时间:_________年____月____日
签订地点:_________________
本文网址://m.289a.com/shengrizhufudaquan/63999.html
上一篇:高中数学教师个人工作总结十一篇
下一篇:会计个人年终工作总结(七篇)
随着社会多元化的不断发展,合同的保护作用愈发重要。那么,我们应该如何撰写一份规范的合同呢?为了给大家提供有益的信息和技巧,栏目小编特意整理了这篇“合同”文章,希望能对您有所帮助!...
“愿你所有快乐,无需假装。愿你此生尽兴,赤诚善良。”生日是一个人每年中最重要的日子,我们一般都会送上自己的生日祝福。如何让自己的生日祝福语更新颖别致呢?小编经过搜集和处理,为您提供贷款合同,仅供您在工作和学习中参考。本《信托贷款合同》由下列双方于20xx年 月 日在中国 签订。借款人:*公司...
以什么方式能够撰写一份规范且优秀的合同呢?在实际合同关系中,出卖方的销售合同条款是其中的一部分。为了保障参与合作的各方,需要使用正式的合同范本作为基准。本文将全方位深入分析和剖析“房产买卖合同”的多个方面,并建议保存以备日后参考。...
如今社会的法律制度正在逐步完善,越来越多的事情涉及到合同问题。你是否了解合同的格式要求呢?若感到疑惑,不妨参考一下“供销合同”,或许能给你一些帮助。但请注意,该文章仅供参考,具体问题还需认真考虑!...