工程承揽合同(集合7篇)

你了解如何起草合同吗？随着全球贸易日益频繁，签订合同成为拥有法律效力的书面形式。生日祝福语网为您整理了一些关于“工程承揽合同”的知识点，供您学习和参考，请别忘了将这篇文章收藏起来！

工程承揽合同 篇1

工程安装合同

于_________年_________月_________日，_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。

1.安装工程名称：_________。

2.工程地点：甲方_________港口。

3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

4.安装工程将根据甲方工程建设进度，在甲方港口建造工程完工后的______天内完成，期间将进行_________试验运行。

5.安装工程总价格：_________美元整。

6.安装工程付款进度：

第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。

第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；

第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。

第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；

第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；

第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

7.由于乙方未能按时完成工作，因此需要承担违约责任，并按照每日总价的1%来支付违约金，具体金额为_______美元。

8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后。

9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工。

10.工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。

11.工程监护的责任由乙方承担。在工程施工完成之前，乙方应当保管好已经完成的工程、留在现场的材料、工具、设备等。乙方须对所有保管过程中发生的损害承担全部责任，除非遇到不可抵御的自然灾害或人祸。如果出现此类情况，乙方应详细说明受损情况，并向甲方报告原状恢复所需的费用和时间，以供核对付款。如果甲方决定终止工程施工，则按照合同第10条规定执行。

12.为了确保工程的质量，除非遭受天灾或因甲方使用不当所导致的问题，乙方应在甲方验收合格后，对工程进行_________年的保险保障。

13.附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。

14.附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。

附件包括：（1）图样；（2）估价单。

15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16.附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________保养服务一年。

本合同按双方所签日期生效。

甲方（盖章）：_______________   乙方（盖章）：_______________

法定代表人（签字）：_________   法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日         _________年____月____日

签订地点：___________________   签订地点：___________________

附件

CONTRACT FOR PROJECT INSTALLATION

This Contract for project of installing Main Engine is made on_________， by and between _________ Company Ltd. （here- inafter called Party A） and _________ Company Ltd. （hereinaftercalled Party B）.

1.Name of installation work： _________.

2.Location of installation work： Party A’’s_________in Port A.

3.Scope of installation work： As specified in the drawingsand statement attached.

4.Time limit for completion：

The installation work shall cordinate with the construction of _________ in Party A， and shall be completed， including thetrial run for _________， within _________days after the completion of _________.

5.Total price of installation work：_________U.S. D only.

6.Payment terms of installation work：

First installment：

Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor installation work， i.e._________U.S.D only， when thiscontract comes into effect.

Second installment：

Party A shall pay to Party B fifteen percent of the total pricefor instalatiorn work， i.e_________U. S. D. only， at the commencement of construction installation.

Third installment：

Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， duringthe installation of pipes.

Fourth installment：

Party A shall pay to Party B forty percent of the total pricefor installation work， i.e._________U. S. D. only， at thetime when the main equipment arrives at the site.

Fifth installment：

Party A shall pay to Party B ten percent of the total pricefor installation work，i， e._________U. S. D. only， upon comple - tion of the installation work.

Sixth installment：

Party A shall pay to Party B ten percent of the difference of the price for installation work， i.e._________U. S. D. only， after the work received has been proved qualified.

7.Penalty for default：

工程承揽合同 篇2

甲方：_________________(发包方)

乙方：_________________(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况

1.装修施工地点：___________________

2.工期：_________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日

3.本项工程预计费用元人民币。

第二条材料供应的约定

1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

若甲方所供材料准时送达现场，乙方应负责安全保管。如有因保管不善导致的损失，乙方应承担赔偿责任。

2.甲方所提供的装饰材料仅限于用于本合同规定的住宅装饰，未经甲方同意，乙方不得私自挪用。如乙方违反此约定，应当按照挪用材料价款的双倍向甲方进行赔偿。

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

工程承揽合同 篇3

发包单位(甲方)：__________________________________

承包单位(乙方)：_________________

根据>、>以及有关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

一、 工程名称：__________________

安装地点：__________________

二、 工程范围和内容：

三、 工程期限：

四、 承包方式：总承包/转包/分包

五、 工程总造价合计人民币___元正(不含税)。

乙方安装人员进场前，甲方须预付工程款额的30%(即_____元正)，工程调试完毕，甲方必须在一个星期内验收，否则则视为自动验收合格，验收后甲方支付乙方工程费50%(即_____元正)工

六、 其他有关费用的支付及商定事项：

七、 工程自竣工验收开始使用时计___月为该工程保修期。在保

八、 甲方的责任：

1、甲方需负责办理项目正式工程和临时设施使用的土地手续，包括但不限于土地征用和租用手续以及施工许可证或占用道路施工许可证的申请。除此之外，所有其他必要的手续和准备工作也由甲方负责完成。水、电费等相关费用由甲方承担。

2、

3、甲方应当派遣专人对乙方施工的进度和质量进行严格的监督和检查。同时，在乙方施工安装过程中，甲方应积极配合乙方加强防火、防盗措施，并确保乙方工作人员的人身安全。

4、工程完成后，甲方有责任协调工程设计单位和施工单位对已完成的工程进行验收，以确保其符合合同规定的验收期限。

5、 对安装施工期间出现的安装施工行为本身或由此引起的事件

以外的争议进行处理，协助乙方履行第9条第5款的约定。

九、 乙方的责任：

1、

2、我们承诺保证施工质量，若在保修期内出现质量问题或甲方发现工程部分与合同约定不符，我们将无偿进行修理。

3、 乙方承包的本工程项目，非经甲方同意，不得随意分包或转包给第三方。乙方在安装过程中，如发现有关资料和设备不全时。

4、 乙方负责施工工程中的防火，防盗工作，保证安全施工。

十、 工程竣工后，甲、乙双方应对工程按原设计标准与质量要求进行

十一、在履行过程中，由于甲方变更设计或要求中止工程所导致的窝工、

十二、因不可抗力或政府行为以及因在施工期间合理化建议未采纳而导

十三、违约责任：

甲、若因非不可抗力或政府行为而违反本合同的约定，双方均应承担相应的责任。如出现违约情况，一方应向另一方支付违约金，并承担由此造成的工程延误或损失所产生的赔偿责任。

甲方违反本合同第五条及第八条第1、第2、第3、第5、第6款约定而导致乙方施工延误或停工的，每天的违约金以总工程款的1%计算，按延误或停工的天数累计由甲方支付给乙方。

乙方延误工期，每天的违约金以工程总额的1%计算，由乙方支付给甲方。

十四、合同执行过程中，如发生纠纷，双方应及时协商解决。如协商不

十五、本合同自签订之日起生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，包括因本合同而增订的清单和附件。具同等法律效力。

甲方(签名、盖章) 乙方(签名、盖章)

单位 名称： 单位 名称：

地 址： 地 址：

法定代理人：____________ 委托代理人：_______ 委托代理人：______

工程承揽合同 篇4

甲方：____________

乙方：____________

在友好协商的基础上，甲乙双方达成一致，同意将_____工程中的_______项目委托给乙方负责施工。根据相关法律法规和本工程实际情况，双方达成以下协议：。

一、工程概况

1.工程名称：____________

2.工程地点：____________

3.承包范围：____________

4.承包方式：包工、包料、包费用

5.工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。

6.工程质量：本工程为合格工程

二、合同单价和付款方式

1.合同单价：____________

2.实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。

3.施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格年后___日内，付至结算价款的__%;

4.该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律任。

三、技术要求和质量标准

四、违约责任和安全责任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款__%的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的__%违约金支付给甲方。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的。

五、争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。

2.当事方若无法通过协商解决争议，或者协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地的法院进行解决。

六、保修

七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份。

甲方：____________乙方：____________

签字____________签字____________

电话：____________电话：____________

甲方驻工地代表：____________

电话：____________

_____年___月____日

工程承揽合同 篇5

发包单位(以下简称甲方)：_________

承包单位(以下简称乙方)：_________

甲、乙双方本着平等互利、公平公正的原则，甲方将其金宇时代奥城A地块基础土石方工程包给乙方施工完成。为了明确双方的责任，根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程安全生产管理条例》及其相关法律法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

一、乙方的资质

并持有合法有效之营业执照、税务登记和相关施工资质的公司法人。

4、乙方应保证前述资质证明文件的真实性与合法性。如乙方以伪造、变造方式提交相关资质证明的，应按照本合同的约定承担违约责任，同时甲方有权拒绝支付工程款。

二、工程概况

1、工程名称：“金宇?时代奥城”B地块基础土石方挖运工程

2、工程地点：南部县南隆镇蜀北大道西延线

三、工程施工承揽工作内容

本工程范围内须进行放线、标高控制和劳动力技术装备的组织，同时要进行土石方的开挖和运输(含淤泥)，必要时需要使用相应的机械设备。场地清理所需费用包括青苗费。此外还需要对场内排水和施工期间的排水进行妥善安排，以及周边建筑物和居民的安全防护措施。本工程施工过程中还需要编制相关的工程资料，并采取安全文明施工措施。为了保证工程质量和进度，还需要开挖土石方并建立适当的临时道路，甲方提供商品砼。在这个过程中，还需要冲洗设备、设施，提供临时用水和用电设施，并进行相应的协调工作。为了确保施工安全，需要办理相关手续，如土石方开挖和临时道路开口。

注：施工临时道路及冲洗池乙方施工完后无偿提供给甲方使用。

四、合同工期

开工日期：20________________年_______月_______日;竣工日期：20________________年_______月_______日。合同工期总日历天数70天，每拖延壹天按10000.00元/天处罚。

五、合同价款

本合同采用单价包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三条约定承揽范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、行管罚款、_____费(含第三者责任险)、交验前成品保护费、利润、税金、工程周边社会关系协调费等全部费用组成。

1、工程施工期间需排水其所需的设施设备、人工费由乙方负责。

2、如需加班施工所需费用由乙方负责。

3、工程方量按实际收方结算。

六、工程结算

1、每月30日前，乙方应根据工程进度报告已完成的工程量及相应价款给甲方进行审核。经甲方确认无误后，甲方将支付已完工程价款的70%作为阶段性付款。

2、工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交结算资料后，一次性付至结算金额的80%。

3、乙方应当在每次收取工程款时提供相应的建安发票，如未提供足额发票，甲方有权拒绝支付，并不视为违约。

七、工程质量及技术要求

我们将严格按照国家现行的土石方工程施工质量验收规范、建筑工程质量检验及评定标准以及建筑地基与基础工程施工质量验收规范等要求进行本工程的施工和验收。同时，在本合同中也约定了相关内容：。

1、土石方工程施工(包括清边捡底)完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm，垂直面边坡需用挖机夯实(如需做护壁喷锚等由甲方负责，乙方配合)。如验收不合格，所产生的返工费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。

2、进场施工前，必须提前2天向甲方分别提交：

3、施工期间边坡如需覆盖材料由甲方提供，乙方负责施工及其人工费。

4、竣工结算资料为壹式3套。

八、安全施工

乙方应当遵守国家相关的安全施工规范，采取有效的安全防护措施进行施工。在施工过程中，如果乙方发生任何与工程相关的自身或第三方的安全事故，无论是直接还是间接的，乙方应该承担全部责任和赔偿。如果乙方的行为导致甲方或第三方受到损失，那么乙方应该按照双倍赔偿原则进行赔偿，而且这笔赔偿应该从总价款中扣除。如果赔偿金额不足，甲方有权继续追索。

九、履约保证金

本合同履行期间，甲方要求乙方提供100万元的履约保证金，乙方在合同签订后3天内将款项转入甲方指定账户，合同即生效。若未按时转账，则本合同自动失效。(履约保证金无息退还，退还方式：按总工期70天计算，第一阶段退款为30天，其余退款按每20天为退款阶段，退款时工程量须完成总工程量的三分之一，否则甲方有权拒绝退还履约保证金，未退还的履约保证金在工程款结算完毕后支付时一并支付)。

十、如果乙方因自身原因在工程进行过程中退场或无法满足甲方的工期要求，甲方有权勒令其退场，并按照已完成工程量的60%进行工程款结算。

十一、违约责任

本合同工程禁止进行转包或分包。如甲方核实乙方存在上述行为，甲方有权单方面以书面通知的方式终止本合同。乙方应无条件退出，并承担该工程总工作量程款20%的违约金。若乙方退场迟延给甲方或第三方造成损失，应按其损失的双倍赔偿，并从工程总价款中扣除。如扣除后不足部分，甲方有权追索。

十二、本合同共四份，甲方持有两份，乙方持有两份。经双方签字盖章后生效，待工程质量合格、交验并结清尾款后自动失效。如有其它未尽事宜，双方应通过协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承揽合同 篇6

发包方：X公司(以下简称甲方)

承包方：X公司(以下简称乙方)

甲乙双方根据中华人民共和国《合同法》及其他相关法律法规，本着诚信原则，就甲方改造工程事宜协商一致，签订本合同。

1、 设计依据、范围及相关技术要求。

根据甲方提供的数据，本污水改造工程设计参数为：

处理水量：QMAX：1500m3/d。

2、乙方负责的工程项目范围：

2.1.乙方负责污水处理MQIC反应器总体工程的工艺与土建设计、附件一所列设备采购与制作、安装与污水处理厌氧反应器调试(含颗粒污泥采购费用)，最终达到本合同出水水质要求。

2.2.乙方向甲方提供附件二设备、仪表采购的具体参数、品牌，由甲方自行采购。

3、甲方负责的工程项目：

3.1 甲方负责本项目的土建施工以及附件二的设备及配套设施的采购和安装;

4、工程进度

4.1、本合同签定生效后3日内,甲方向乙方提供设计所需的现场地质勘探报告，明确工程用地情况。

4.2、乙方收到设计资料后，并由双方确认工程平面布置图后，7日内提供给甲方所有土建施工图纸，由甲方负责土建施工，土建工期为15天。

4.3、土建施工完成后，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天内将主体设备物资(见第六条第二款)运到施工现场，甲方签字确认。

4.4在主体设备物资到达现场并完成验收确认后，乙方应在50天内完成罐体制作以及所列设备的安装工程，包括内部设备和其他附件。甲方需签字确认工程完工情况。

4.5、乙方在具备调试条件(工程施工完毕并验收合格，水质符合合同要求，污水站人员仪器药品配备齐全)，接到甲方通知后3天内，开始颗粒污泥接种及厌氧调试，调试期为60天，达到合同规定的出水标准。

4.6在出水达到环保标准并稳定运营三个月后，乙方需向甲方提交书面验收申请。甲方收到申请后，将组织验收。如果没有双方都认可的理由，甲方需要在15个工作日内完成验收；如果超过时间未能验收，则视为通过验收。

4.7、工程期间如遇连续停水、停电;甲方工程款未及时到位;

5、双方协作内容

5.1、甲方工作内容：

5.1.1、合同签订后，甲方3日内提供4.1条提的条件。

5.1.2、甲方施工前提供场地的“三通一平”，免费提供施工用水用电。

5.1.3甲方在调试前需保证水质和水量符合合同规定，并配备足够数量的化验药剂。同时，甲方还需配备六名操作工人为跟班学习，以确保调试顺利进行。

5.1.4、安装完成后，甲方操作工人应按规范对设施进行日常维护和保养。在调试期间所发生的水、药剂费、电费等运行费用由甲方承担。

5.2、乙方工作内容：

5.2.2、在调试期间，乙方需向甲方提供调试大纲、操作规程和分析化验规程。并委派专业人员作为调试负责人，配备工艺、机械、电气、化验等相关技术工种人员承担整个MQIC的调试任务。

5.2.3、乙方负责为甲方培训6名专业操作人员，确保操作人员掌握完整的技术资料和操作规程。

5.2.4、乙方在本工程竣工后，提供完整的竣工图4套给甲方。

5.2.5、在运行过程中，遇到问题必须现场解决的乙方应在接到通知后48小时内赶到现场。

5.2.6、乙方负责的安装内容，在安装期间出现的任何安全事故由乙方自行负责。

6、合同价款及支付方式：

6.1、合同总价款(含税)：￥7日内支付合同总价款的30%。

6.2、罐体加工完毕，MQIC三相分离器、MQIC汽水分离器、MQIC泥水分离器送至甲方安装现场后。

6.3、乙方罐体施工完成，验收合格甲方5日支付至合同总价款的80%;设备安装完成，调试成功验收后甲方5日内付至合同总价款的95%;同时开具全额普通发票;

6.4、剩余合同总价款的5%作为质保金，调试验收合格稳定达标运行后12个月内付清。

6.5、支付方式：转账

7、违约责任

7.1、合同执行过程中，单方终止合同或违反合同条款，经催告后未能改正的，致使合同无法继续履行，违约方应向守约方赔偿经济损失并支付合同余额的10%的违约金。还应当退还所收合同款项。

7.2在本合同中，甲乙双方均应严格履行各自的义务。如无双方共同认可的原因，任何一方不履行合同义务超过2个月，将被视为违约。对于违约责任，执行上条所规定的规定。

7.3若因甲方原因导致工程进度延误，例如设计变更有误、工程款延期、调试期间需要提升水量而未能供应水源等，工期将相应顺延。

7.4、甲方提供设计的资料(土建、工艺)有误造成的损失由甲方负责。如因甲方原因(处理水量、水质不符合合同要求等)不能通过验收，由甲方承担损失。乙方继续负责为甲方调试，相关乙方人员的差旅费、交通费、人工工资由甲方负责。

7.5、污水处理工程达到合同约定指标，视为工程达标合格。

7.6、在正常情况下，调试期为60天，若60天达不到合同约定指标，乙方负责改造半年(因改造产生的所有费用由乙方承担)。

7.7本项目及服务中的技术成果（不包括甲方自主研发成果）归乙方所有。双方应保守对方提供的资料，未经提供方书面同意，不得向第三方或其他机构泄露传播，否则违约方应承担相应的民事经济赔偿责任和法律责任。

8、其他约定事项：

8.1、合同纠纷的解决：因本合同所发生的纠纷，由甲乙双方友好协商解决。协商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.2通知的送达方式可以采用电报、传真、电子邮件或邮政快递等方式。如果采用电报或邮政快递，通知或书信的送达日期以电报或邮政快递交发之日或者邮戳日期为准。但如果发出当日为国家非工作日，则在下一个工作日开始日被视为送达日。如果收件人拒收电报或邮政快递，则以电报交发之日或者邮政快递发出邮戳日期视为送达日。如果采用传真方式发送通知，通知机自动显示收件人的电传号码及接收代号时视为送达。

9、质量保证及售后服务承诺

9.1本合同中，乙方向甲方提供的MQIC反应器内所有设备享有五年的质保期，自调试验收合格并投入正常使用之日起计算。

9.2、乙方保证其有相应资质及能力履行本合同。保证为本项目提供的货物是全新的、使用的材料、构件、设备、管件等是未使用过的，且是符合技术附件要求的材质和先进的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求(或国家相关标准)。保证MQIC厌氧反应器经过正确安装、合理操作和维护保养，在十年寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的材料、构件、设备等。

9.3、针对今后污水处理工艺运行状况，乙方提供全面的技术支持。对于该项目，自接到甲方反馈信息之时起， 12小时内作出工艺调整措施。如需要现场处理时，乙方专业人员将在48小时内赶到现场处理问题，完成有关的服务内容。在必要的情况下，乙方应派人长住现场进行跟踪服务。

10、本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，双方合同义务履行完毕后中止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

工程承揽合同 篇7

发包人(以下简称甲方)：_____________________

法定代表人：_____________________

承包人(以下简称乙方)：_____________________

代表人：_____________________

为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、承包的方式：

风险抵押、个人承包

作为项目承包方，乙方同意向甲方缴纳风险抵押金，金额为_____________________万元。同时，乙方将承担工程项目的管理责任，并以风险抵押的方式进行承包。

二、承包的期限：

自_____________________年_____________________月_____________________日至该工程竣工交验(工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕)。

三、承包工程项目概况：

1、工程名称：_____________________

2、工程地址：_____________________

3、建设单位：_____________________

4、设计单位：_____________________

5、工程承包范围包括招标文件中规定的工程内容，还包括业主在施工过程中因设计变更要求增加或调整的工程内容。

6、建筑面积：_____________________平方米

7、项目工期：预计完成时间为_____________________天，以开、竣工报告为准。若业主要求延长工期，则工期相应顺延；若与业主合同中规定不一致，则按照业主合同和有关通知执行；若超出规定工期或未在业主和甲方要求的时间内进场，则视为违约。以上为原创内容，请核对。

8、分段任务：_______年_______月_______日前完成基础

_______年_______月_______日前完成主体结构封顶

_______年_______月_______日前完成装修

_______年_______月_______日前交付使用

如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。

四、承包的指标

1、成本指标：本项目总承包价款为_____________________万元，其中包含承包范围内的所有费用。乙方应按当地税务部门规定缴纳各种税费，并将其计入承包价中。

2、质量指标：一次验收合格率100%。

3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。

4、进度指标：满足总承包合同的要求,

5、其他约定：

五、甲方的职责和权限

1、甲方的职责

(1)负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、

地方社会环境资源的联系衔接;开工前交施工设计图纸套及相应的施工技术资料给乙方。

(2)根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。

(3)协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报;

(4)负责组织项目管理期间和结束时的考核审计，确保项目顺利完成并达到预期目标。同时，对于项目承包人应兑现其经济收益，包括支付薪资等相关费用，也应该对实施经济赔偿处罚的情况进行监督和落实。

(5)协助乙方选聘项目管理人员，组建项目经理部，配置其他生产要素;

2、甲方的权限

(1)有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调;不定期对工程进度、质量、工程检(试)验资料、工程资金的使用等.进行监督、检查。

(2)除建设单位指定外，有权将项目的工程分包给专业公司;

(3)乙方违法、不执行国家标准不按规范进行管理施工、违反甲方有关规定的情况下，甲方有权进行纠正，责令停工整改、予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。

(4)审核乙方编制的施工组织设计、工程进度计划及完成工程量报表。

六、乙方的职责和权限

1、乙方的职责

(1)代表企业实施项目管理，遵守国家法律法规，执行强制性标准，执行企业相关管理制度，积极维护企业合法权益;

(2)根据国家规范组织编制项目管理实施计划;

(3)组织实施施工现场的生产要素的配置和管理;

(4)组织制定和实施项目经理部各项管理制度;

负责劳务分包、协作单位的管理;

(6)解决施工现场和项目经理部出现的问题，发现和处理突发事件;

(7)负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关技术经济资料;

(8)协助企业进行项目的检查、鉴定和评优、评奖申报;

(9)负责员工的各项管理和教育、企业文化和精神文明建设;

(10)积极配合上级和地方建设行政主管部门的检查监督，切实履行整改职责，提升管理水平；同时接受企业内部的检查监督和考核审计，不断完善自身工作质量。

(11)负责处理项目经理部的后续事宜，包括工程质量保修服务和清收尚未结款等债权债务的整理和移交工作。

(12)按照甲方的要求报送完成各种指标的情况;

(13)按公司规定及时足额交纳职工的各种_____等费用;_____费赔付不足部分，按照甲乙方3：7比例分担;如果乙方没有交纳_____费的，职工发生工伤事故。

(14)负责项目运转所需资金的筹措及其他风险控制;

(15)因质量、工期、安全、文明施工及各种违章造成的费用、罚款、违约金和经济损失等均由乙方承担。如发生_____或诉讼，甲方对外承担费用后，甲方有权向乙方追偿包括诉讼费、_____在内的一切费用。

2、乙方的权限

(1)代表甲方实施项目管理，全面履约施工合同，遵守国家法律法规。

(2)根据甲方的授权，组建项目经理部，项目经理部全面工作;.甲方项目部印章只能用于与本工程有关的材料采购合同的签订、工程文件收发、函件制作活动中，不得用于本工程材料、工程款、民工工资等资金的结算、借支和与本工程无关的活动，不得用于变更业主合同规定，乙方也不得以项目的任何名义擅自对他人作出承诺;

(3)制定项目经理部组织架构后，班子成员需向甲方提交审查批准，并将备案材料报送业主、监理单位及有关管理部门。未经甲方同意，班子人员不得私自更换，如有违规操作，将视为乙方违约。

(4)甲方有权选择聘用管理人员和生产工人，乙方聘请的施工人员应当具备相应的资质或资格，并将其身份证件、证书复印存档备查；否则，视为乙方违约。少数关键岗位的管理人员按规定程序可外聘，确定管理人员职责和权限，并组织考核和奖惩。

(5)有权在甲方确定的合格分承包方名单中选择劳务队伍，但必须报发包方备案;乙方无权转包或分包本合同工程，否则甲方有权终止本合同。

甲方_____________________乙方_____________________

_____________________年_____________________月_____________________日

本文网址：//m.289a.com/shengrizhufudaquan/69267.html