2024房产合同系列

随着法律在社会中的广泛应用，合同已成为我们生活中不可或缺的一部分。那么，在撰写合同时需要注意什么呢？跟我一起来了解有关“房产合同”的知识吧。感谢您的支持和收藏，希望您能与您身边的朋友一起分享这篇文章！

房产合同(篇1)

2022房产转让合同二是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。房产转让合同二能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022房产转让合同二正文内容

卖方：_________________________

买方：_________________________

买卖双方根据中华人民共和国法律和《_________商品房产管理规定》，经过友好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：

一、卖方有房产_______个单元座落在_________市_________第_________座________楼________单元。合计面积_________平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为_________元整。(原楼价为_________元整)。

二、买方对上述房屋已核实，并审阅了房产权证书及有关资料后同意交付上述房产价款，买卖双方一致自愿成交。

三、双方在本合同上签署时，买方当即将房产全部的价款交给卖方，卖方在收到该房产价款后，即将上述房产证书及有关资料交给买方。

四、双方买卖成交后，即携带房产权证书到_________房地产权登记处办理房产权转移登记手续，该房产所有权即归买方所有。

五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时，概由卖方负责，与买方无关。

六、买方在交付房产价款后，而卖方不能交房时，则卖方应即退回房产价款，并负责赔偿买方损失。

七、本合同发生纠纷时应本着友好协商解决，如不能解决时，应提请_________仲裁机构仲裁或_________人民法院裁决。

八、本合同在双方签署后经_________公证处公证之日起生效。

九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。

十、本合同共_________页，为一式三份，买卖双方各执一份，_________公证处一份，均具同等效力。

卖方(签章)：_________买方(签章)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

房产合同(篇2)

2022深圳房产转让合同模板是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。深圳房产转让合同模板能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022深圳房产转让合同模板正文内容

卖方姓名：_____________________________

性别：_________________________________

出生日期：_____________________________

国籍：_________________________________

住址 ：________________________________

电话：_________________________________

身份证号码 ：__________________________

买方姓名：_____________________________

性别：_________________________________

出生日期：_____________________________

国籍：_________________________________

住址 ：________________________________

电话：_________________________________

身份证号码 ：__________________________

买卖双方根据中华人民共和国法律和《深圳经济特区商品房产管理规定》，经过友好协商，自愿制定本房产转让合同，条款如下：

一、卖方有房产_____个单元座落在深圳市_____第_____座_____楼_____单元。合计面积__________平方米。现自愿将该房产卖给买方。售价为_____币_____百_____拾_____万_____千_____　百_____拾_____元整。(原楼价为________币_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾元整)。

二、买方对上述房屋已核实，并审阅了房产权证书及有关资料后同意交付上述房产价款，买卖双方一致自愿成交。

三、双方在本合同上签署时，买方当即将房产全部的价款交给卖方，卖方在收到该房产价款后，即将上述房产证书及有关资料交给买方。

四、双方买卖成交后，即携带房产权征书到深圳市房地产权登记处办理房产权转移登记手续，该房产所有权即归买方所有。

五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时，概由卖方负责，与买方无关。

六、买方在交付房产价款后，而卖方不能交房时，则卖方应即退回房产价款，并负责赔偿买方损失。

七、本合同发生纠纷时应本着友好协商解决，如不能解决时，应提请深圳市仲裁机构仲裁或深圳市人民法院裁决。

八、本合同在双方签署后经深圳市公证处公证之日起生效。

九、本合同用钢笔填写与打字油印的文字具有同等效力。

十、本合同共______页，为一式三份，买卖双方各执一份，深圳市公证处一份，均具同等效力。

卖方：______________

签约日期：__________

买方： _____________

签约日期：__________

房产合同(篇3)

2022房产购买合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。房产购买合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022房产购买合同样本正文内容

委托人（出售方）：（简称甲方）

委托人（买受方）：（简称乙方）

受托人（中介方）： 　 （简称丙方）

根据国家有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙、丙三方自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方接受甲、乙方的委托，促成甲、乙方订立房地产买卖合同，并完成其它服务事项达成一致，订立本合同。

第一条 标的基本情况及价款

所有权人 共有人

房屋坐落 丘号

产权证号 建筑面积

土地证号 房屋来源

房屋售价 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥： ）

其它情况

第二条 委托事项

1、 甲方委托丙方出售以上房产，并代办①产权转移、③房款拨付、____________等相关事宜（①产权转移②房屋交付③房款拨付）。

2、 乙方委托丙方购买以上房产，并代办①产权房、③房款支付、____________、__________、____________等相关事宜（①产权房②房屋交付③房款支付④贷款⑤抵押登记⑥土地使用证）。

第三条 甲方的义务

1、保证出售的房屋权属真实，并符合国家及南京市房屋上市交易的政策法规及有关规定，且房屋财产的共有人对出售此房屋无异议。

2、协助乙方办理该房地产的交易过户手续，提供相应证件资料。

3、按房地产买卖契约中约定的交付日期，腾空房屋，并完好保留所应交付给乙方的附属设施及原装修。

4、在房屋交付前，负责户口迁出，结清水、电、气、有线电视、电话、物管等费用。

5、按本合同约定，按期支付佣金和代办费。

第四条 乙方的义务

1、 按照房地产买卖契约中约定的房款支付方式及期限，支付定金和房款。

2、 根据本合同约定的委托、代办事项，按时支付佣金和代办费用。

3、 根据委托事项，乙方应于办理产权登记手续前将各类资料备齐交予丙方，同时将由 丙方代缴的 ①、② （①契税②交易服务费③抵押管理费④他项权证费）等约计人民币 ____________元交予丙方。丙方将与乙方按实结算，多退少补。

第五条 丙方的义务

1、 认真履行甲、乙方委托的事项，亲自完成甲、乙方委托代办的各项服务。

2、 丙方派 蒋信用 经纪人负责该房产的居间活动，在委托期限内办理所委托的事项。

3、 根据专业知识及工作经验，丙方将所了解的标的情况如实告知委托人，及时将委托 事项办理的进展情况向委托人通报。

4、 对委托人个人资料予以保密，未经委托人同意，不得向他人泄露。

5、 处理委托事务取得的财产，应当及时转交委托人。

6、 出示国家规定的收费标准及收取相关费用的依据。 第六条 房款的支付与转付 甲、乙方商议，按以下第（二）种方式支付房款：

（一）根据房地产买卖契约中房款支付的时间及方式，双方自行办理房款的支付。

（二）双方若将房款的转付交于丙方，则丙方将按下列方式进行操作：

1、乙方在签定房地产买卖契约之日，将定金人民币____________元交给丙方保存。

2、乙方在签定房地产买卖契约及本合同后二个工作日内将全部（首期款/全部房款），共计人民币____________元交给丙方保存。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

签订地点：___________ 签订地点：___________

_________年____月____日 _________年____月____日

房产合同(篇4)

原告1： ，性别 ， 年 月 日出生， 族

户籍地：

原告2： ，性别 ， 年 月 日出生， 族

户籍地：

被告： ，性别 ， 年 月 日出生， 族

户籍地：

联系地址：

诉讼请求：

请求确认原告1和原告2享有 房产的二分之一的产权;

本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由：

两原告原来的公房是 号和 号两间房子，承租人为 ，两间房产中共有6个人的户口，原告1与被告是在同一单位，当年因被告要求单位调配房子，便将两原告的外孙户口迁出，这时原告1已退休，人不在 ，等原告1回到 时才知悉公房已调配 ，此时的承租人已变更为 ，被告之前的行为原告1完全不知情。 年被告因福利没分过房，单位补贴了一些钱，同时被告自己也出了一部分钱，购买了 的房子，被告一家就搬出了 户口所在地，户口未迁出。 年 月被告用原告1的工龄把 房屋转为产权房，其中原告2也拿出 元，在房屋使用权转产权过程中，被告没有带两原告去相关部门办理过任何手续，产权证上只有被告一人。 年 月 日当原告方从 区房地产交易中心查询到此系争房产上没有两原告的名字，才恍然大悟，之前被告一直告知两原告房产证上有他们的名字。

原告方认为被告的行为已严重侵犯了他们的合法权益，本案系争房屋是根据 府( ) 号文《关于出售公有住房的.暂行办法》的有关规定，以 年规定的价格购买，虽然房屋所有权证的权利人登记为被告 ，但按照有关规定，购房时的同住人、工龄人主张房屋产权，可以确认房屋产权共有。为了保障老年人的合法权益，确保两原告今后生活没有后顾之忧，故向贵院提起诉讼，请求法院判如所请，以维护当事人合法权益。

此致

人民法院

具状人：

年 月 日

房产合同(篇5)

房产买卖定金合同是指买卖双方在房地产交易过程中签订的一份法律文件，用于约定买房人支付定金的金额和时间，并规定了在交易过程中各方的权益和责任。该合同在保障双方利益、规范交易行为方面发挥了重要作用。下面将详细介绍房产买卖定金合同的内容和重要性。

房产买卖定金合同必须包含明确的交易双方信息，如买方姓名、卖方姓名、联系方式等。这样可以确保双方的身份真实可靠，避免交易过程中出现纠纷。合同还需要详细描述房产的具体信息，包括房屋地址、建筑面积、房龄、房屋性质等，以确保买卖双方对交易物的了解一致。

房产买卖定金合同需要明确规定买方支付定金的金额和时间。定金是买房人在购房过程中支付的一笔诚意金，一般为房价的一部分。买房人向卖方支付定金后，表明其对买房意愿的肯定，并作为交易的保证金。合同规定了买方支付定金的金额和时间，有助于买卖双方树立交易的诚信意识，避免违约行为的发生。

房产买卖定金合同应明确约定交易的条件和方式。条件包括房产交付的时间、买方支付尾款的时间、产权过户程序等。方式包括定金支付方式、违约责任等。通过明确约定交易条件和方式，可以减少交易中的不确定性，保障双方的权益。

房产买卖定金合同应该包含违约责任的约定。一旦交易中某一方违约，另一方可以根据合同约定采取相应的法律手段维护自身合法权益。例如，如果买方违约，卖方有权要求返还定金，并可以根据实际损失向违约方索赔。反之，如果卖方违约，买方有权要求赔偿定金的两倍，并可以行使诉讼权利进行维权。

房产买卖定金合同的重要性不言而喻。它是一份法律文件，具有约束力，能够规范交易双方的行为，保护双方的利益。双方在签订合同时应当认真阅读并理解合同内容，确保自身权益不受损害。同时，买卖双方应该遵守合同约定，履行各自义务，避免引发诉讼纠纷，保持交易的顺利进行。

房产买卖定金合同是保障买卖双方利益、规范交易行为的重要法律文件。它明确了交易双方的权益和责任，约束了双方的行为，有助于减少交易风险，保障交易的顺利进行。因此，无论是买方还是卖方，在进行房地产交易时都应认真对待定金合同的签订和履行。只有双方共同遵守合同约定，才能保证交易的成功，并实现各自的利益最大化。

房产合同(篇6)

委托单位(以下简称甲方)：_____________

委托单位(以下简称乙方)：_____________

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就___________项目房产测绘。

一、测绘范围与测绘内容：

二、测绘项目的执行技术标准：

1、中华人民共和国国家标准gb/t17986.1——、gb/t17986.2——《房产测量规范》;

2、浙江省建设厅浙建房130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;

4、其它：______________________。

三、测绘项目完成工期

合同签订后，乙方需在__________天内完成所有房屋的预测测绘，并将成果提交给甲方。乙方需要在进场后__________天内完成实际测量和绘制工作，并交付给甲方。

四、双方应积的义务

1、甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料(复印件)：

a、申请产权初始登记的房屋

规划许可证(含规划红线图);土地使作权证或土地使用说明;

竣工建筑平面图(蓝晒图);人防红线图(含地下室高层房屋);

地名证：规划验收合格证;

公用部位设计说明，如有需要，需提供各种部位的归属协议。

b、自然状况发生变化的房屋

房屋所有权证或房产测绘成果;

证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、合并公证书、协议书等);

c、房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收，并出具测绘成果验收意见。

d、乙方作业过程中，甲方需紧密配合。

e、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测，费用甲方另付。

2、在测绘过程中，甲方应积极配合乙方的工作，并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果，甲方应认真验收，并出具测绘成果验收意见，以确保成果符合要求。这需要双方共同努力，保证测绘工作的顺利进行。

3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准，按照国家房屋测量规范执行，对所完成的房地产测绘成果负责。

4、乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。

5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗，严禁涂改卷宗内资料，防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果，由乙方承担全部责任。

五、测绘项目工程费：

1、取费依据：

2、取费项目及工程总价款：

序号项目名称单价(元)总价款

依据实测总建筑面积计算

六、测绘工程款支付日期和方式：

1、自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。

2、预测结束后结清预测费用。

3、自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。

七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：

序号成果名称规格数量时间

八、甲方违约责任：

1、如果乙方在未进入现场工作前因为工程停止而终止合同，甲方将无权要求返还定金。乙方已进入现场工作，完成工作量的______%以内时。完成工作量超过_____%时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%。

2、甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。

九、乙方违约责任：

1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费。

3、若乙方提供的测绘成果质量不符合要求，乙方应当承担责任并无偿重新进行测量或采取其他措施以达到质量标准。因测绘成果质量不符合有关规定的要求(而又非甲方提供的图纸、公用部位设计说明等资料原因所致)造成后果的，由______市房产管理局给予警告并责令限期改正，并处以_____万元以上_____万元以下的罚款;情节严重的，由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格(由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责)。

十、在执行合同过程中，若发生争议，双方可以协商解决或通过主管部门调解。如果双方无法达成一致，同意向______市仲裁委员会申请仲裁。如果合同中未约定仲裁机构，也没有后续书面协议，则可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、在合同执行期间，若遇有未尽事宜，双方应以求实、友好、协商的态度解决。双方协商一致，签订本补充协议。

十二、其它约定：

十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。

甲方: ___________

乙方: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

房产合同(篇7)

赠与人(甲方)，______________ 身份证号码，______________________

受赠人(乙方)， ______________身份证号码，_______________________

甲、乙双方系关系，就甲方赠与房屋给乙方的相关事宜，经充分自愿协商一致，签订如下房屋赠与合同，

一、赠与房屋的基本情况

赠与房产为甲方于 _____年 ______月_____ 日以________元价格购买的私有房产，坐落于________________，房产证号，____________ ，土地证号，________________，建筑面积，_______平方米。

二、甲方自愿将第一条所述房产无偿赠与给乙方，乙方自愿接受上述房屋全部产权。

三、上述赠与房屋甲方须在_____ 年_____月______日前将房屋腾空，并交付房屋钥匙给乙方。且甲方须在____年_____月______日前办理完赠与房屋的产权至乙方名下的变更登记手续，办理上述房屋产权变更登记的税及相关费用由 方负责。

四、甲方保证赠与给乙方的是上述房屋的全部所有权，不存在任何权利上的瑕疵，保证并免遭任何第三人追索。

五、甲、乙双方须在本合同签订之日起 _____日内到公证处办理赠与合同公证手续。

六、在本合同履行中，如任何一方违约，违约方须依法赔偿守约方因此造成的实际损失，并承担守约方起诉所花去的诉讼费、律师费、差旅费等一切费用。

七、甲、乙双方因履行本合同发生争议时，甲、乙双方可以协商解决，协商不成的向 人民法院起诉或 仲裁委员会申请仲裁。

八、本合同自甲、乙双方签字生效。本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，到公证处办理公证一份。

甲方(签章)，_____________

签订地点，___________________

签订时间， ______年____ 月 ____日

乙方(签章)，_____________

签订地点，___________________

签订时间， ______年____ 月 ____日

房产合同(篇8)

委托单位：

委托单位：

依据《民法典》的规定，合同双方就___________项目房产测绘，经双方协商一致，签订本合同：

一、测绘范围与测绘内容：

二、测绘项目的执行技术标准：

1、中华人民共和国国家标准/17986.1–__、/17986.2–__《房产测量规范》;

2、浙江省建设厅浙建房[__]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;

4、其它：______________________。

三、测绘项目完成工期

签定本合同后，乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。

乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。

四、双方应积的义务

1、甲方应在签定本合同时向乙方提供资料

2、在测绘过程中，甲方应积极配合乙方的工作，并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果，甲方应认真验收，并出具测绘成果验收意见，以确保成果符合要求。这需要双方共同努力，保证测绘工作的顺利进行。

3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准，按照国家房屋测量规范执行，对所完成的房地产测绘成果负责。

4、乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。

5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗，严禁涂改卷宗内资料，防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果，由乙方承担全部责任。

五、测绘项目工程费：

1、取费依据：

2、取费项目及工程总价款：

序号 项目 名称 单价总价款

依据实测总建筑面积计算

六、测绘工程款支付日期和方式：

1、自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。

2、预测结束后结清预测费用。

3、自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。

七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：

序号 成果名称 规格 数量 时间

八、甲方违约责任：

1、如果乙方在未进入现场工作前因为工程停止而终止合同，甲方将无权要求返还定金。

乙方已进入现场工作，完成工作量的______%以内时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%;

完成工作量超过_____%时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%。

2、甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。

并支付窝工费。

九、乙方违约责任：

1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费。

3、若乙方提供的测绘成果质量不符合要求，乙方应当承担责任并无偿重新进行测量或采取其他措施以达到质量标准。

若测绘成果质量不符合规定要求，造成后果的责任由______市房产管理局承担。该机构将给予警告并下达限期整改通知，同时处以_____万元以上_____万元以下的罚款。

情节严重的，由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格。

十、如合同执行中出现纠纷，双方应协商解决。若无法达成一致，可向双方主管部门调解。如调解仍无法解决争议，双方同意提交______市仲裁委员会进行仲裁。

如果合同中没有明确约定仲裁机构，双方也未在事后达成书面协议，当事人可以向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、在合同执行期间，若遇有未尽事宜，双方应以求实、友好、协商的态度解决。

双方协商一致，签订本补充协议。

补充协议与本合同具有同等的效力。

十二、其它约定：

十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份。

双方签字生效。

委托单位

测绘单位

法定代表人 法定代表人

或委托代理人

或委托代理人

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

合同编号：

签订地点：

签订时间：

房产合同(篇9)

甲方，_________________房地产开发限公司(作为委托方)乙方，_________________有限公司(作为居间代理方)

甲方开发的“”项目(以下简称“项目”)，现委托乙方进行包销代理销售事宜，经双方友好协商，达成本协议，以资双方共同遵守。

第一条推介房源范围、合作期限、销售价格及付款优惠政策

1、推介房源范围，_________________根据本协议约定，甲方委托乙方包销代理销售的房源范围包括B区住宅及D区车位;具体房源信息详见附件1房源及价格表。

2、合作期限，_________________乙方对甲方项目的推介合作期限为3个月，自________年____月____日至________年____月____日止。

3、销售价格，_________________乙方按照房源及价格表上的价格进行推介，乙方推介房源的实际成交价格不得低于甲方披露的底价。

第二条合作方式

1、本次合作为底价包销方式，以上所述房源按照元/平方底价，由乙方自行制定销售方案及价格;销售合同价格与底价间的差价部分作为乙方佣金，乙方开具等同金额的代理佣金发票。乙方将客户带至甲方项目销售现场，由乙方指定人员接待及签订认购协议;后续签订商品房预售合同、备案、银行按揭手续、交房、办理房屋产权证等手续由甲方负责，乙方配合收集相关材料及客户邀约事宜。

2、本协议所称“包销”是指甲方委托乙方排他性代理销售推介房源;甲方保证，乙方作为本合同项下约定房源的唯一指定销售商，本协议签订后，甲方不得自行销售或另行委托任何第三方进行推介销售。本协议签订后，乙方可对以上可出售房源进行

本文网址：//m.289a.com/shengrizhufudaquan/72370.html