随着国家法律和司法的不断完善,合同在日常生活中的使用越来越普遍。签订合法合同需要双方平等自愿、协商一致,对于初次接触合同的人来说可能会感到困难。为了帮助大家更好地理解合同,本文将介绍“设计协议书”,相信能够帮助您开阔眼界!
以下是一份简单的设计委托协议书,仅供参考。
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
甲乙双方经协商,就甲方委托乙方进行设计项目的事宜达成如下协议:
一、项目概述
项目名称:
项目类型:
项目范围:
项目目标:
二、设计内容及服务范围
乙方根据甲方的需求,提供以下设计内容:
乙方为甲方提供以下服务:
乙方在设计过程中,应与甲方保持密切沟通,并根据甲方的需求进行相应的调整。
三、交付物
乙方在设计完成后,应向甲方提交以下交付物:
交付物应符合甲方的要求,并保证其质量和时效。
四、验收标准及方式
甲方对乙方的设计成果进行验收,验收标准为:
甲方有权对乙方的设计成果进行审查,并提出修改意见。
五、费用及支付方式
甲方应向乙方支付以下费用:
甲方应在乙方完成设计后支付相应费用。
六、违约责任
若乙方未按照协议约定完成设计任务,甲方有权要求乙方在规定时间内完成,并有权要求乙方承担相应的违约责任。
若甲方未按照协议约定支付费用,乙方有权要求甲方在规定时间内支付,并有权要求甲方承担相应的违约责任。
七、协议终止及争议解决
本协议自双方签字盖章之日起生效。
如有争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
承包方:?________________(以下简称乙方)
根据《_____?》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。本合同自__年__月__日双方签字后生效,本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。
第一条?工程概况
1、工程名称:?______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程?;
2、工程地点:_____________________;
4、承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。民用建设工程设计合同更适合广大群众,它的内容你们都了解吗?小编整理了“民用建设工程设计合同示例”
第二条?工程期限
1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为_______年_______月_______日。
2、如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程代表签证?后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。发包人委托设计人为 项目(以下简称本项目)的实施单位,负责本项目方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段、竣工验收配合阶段的工作。为明确发包人、设计人的权利义务,依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定。
(1)发包方在合同规定开工日期前_______天,不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响承包方进场施工者;设计人按本合同规定的时间完成各阶段工作并提交相应的设计图纸和资料,设计人提交书面的付款申请,发包人按上述条款的约定审核付款申请并向设计人付款。若发包人对设计人提交的付款申请存有异议。
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;设计人在收取发包人每一笔设计费时,应按发包人的要求开具同等金额的有效发票给发包人,否则发包人有权拒付。
(3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;
(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
(7)发生重大设计变更。
第三条?工程合同造价
1、本工程合同预算造价为人民币____________元,即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。
2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。
第四条?材料、设备供应、检验
1、进口特殊材料,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;6.发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
2、成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货,供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏;发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时。
3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
4、已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。
5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品,检验费用由承包方负担。6.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。
6、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等,承包方不得用于本工程。6.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到。
7、乙方已预定或已采购的材料,若甲方发生变更,造成的损失由甲方承担。
第五条?工程质量和检查验收
1、本工程质量要求为优良;
2、承包方必须严格按施工图纸、说明文?件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;6.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目。
3、发包方聘用的现场监理工程师为____________;
4、承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。6.设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计并对其正确性、及时性、经济性、优化性负责。
5、隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师或工程师代表接到通知后?24?小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。6.设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对设计资料的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。
6、工程竣工验收,应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。6因设计人的错误,导致设计图纸及资料需进行更改时,设计人应当及时更改。
7、工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理。7设计人应提供设计组成员名单及详细情况介绍给发包人,甲乙双方就设计人参与本项目的项目组成员达成一致后,设计人设计组成员名单及详细情况介绍作为本合同附件(详见附件 ),发包人有权根据各设计人主要负责人具体工作表现提出增加、更换要求,设计人应予以增加、更换。
8、已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管。
园建工程保修期为1年,水电保修期为2年,保修期间由施工质量造成的损坏,其费用由乙方承担,绿化工程保养成活期6个月,保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题。9设计人应按协议约定和国家的有关规定配合本项目的招投标工作。负责向发包人及施工单位进行设计技术交底。
第六条?施工设计变更
1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,承包方不得擅自修改。
2、施工图的重大修改变更,必须经发包方、设计单位同意,并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。6.2.设计人应确保在接到发包人及监理工程师的书面通知后。
其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。6.2.设计人应在本项目工程施工阶段,派出设计代表参加有关设计问题的专业会议和联络会议,对关键的、新的施工工艺进行指导施工,作出相应的现场检查落实;设计人应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明,解决施工过程中所遇到的有关设计问题。
4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;6.5设计人在设计文件中选用的材料和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,除有特殊要求的材料、专用设备、工艺生产线等外,设计人不得指定生产厂、供应商。
5、在工程施工中发生下列事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认;
(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,设计文件所标明的施工条件与实际不符;
(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;
(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
甲方(签章):_________?乙方(签章):_________
法人代表(签字):_________?法人代表(签字):_________
签订地点:_________
签约时间:_________年____月____日
甲方:______________________
乙方:______________________
第一条?甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在______.
第二条?甲方的义务
1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________?年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
6. 乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。乙方仍负责上述工作。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
9.发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况。
甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。
第三条?乙方的义务
1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式_________份,施工图设莆募皇絖___份,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行_____。
________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时,双方同意由 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。
7. 本合同双方签章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
甲方委托乙方承接________________工程项目的设计,为明确双方的职责。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
9.发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金。
6?设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计计算设计费。
第四条?设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。
甲方变更委托设计因提交的资料错误,造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议,重新明确有关条款外。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
9.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意。
甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费。
3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
合同双方均应保护本工程所涉及资料的安全性,未经对方同意,任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或进行其他商业使用。如发生以上情况。
第五条?设计费的数量和交付办法
甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目。
本设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决,协商不成的也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
第六条?奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。
甲方必须维护乙方的设计文件,未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件。
4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更。
5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者。
由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
第七条?其他约定
_____________________________________________________________。
本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向_____机构申请_____,(2)直接向人民法院起诉。
本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____等单位各留存一份。
与其他建设工程合同一样,属承揽合同的一种,
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
____________年________月________日____________年________月________日
工程名称:________________
工程地点:________________
发包人:_____________________ 设计人:__________________
法定代表人:______________ 设计证书等级:______________
委托代理人:______________ 身份证号:______________
通讯地址:________________ 通讯地址:______________
联系电话:________________ 联系电话:______________
发包人委托设计人承担________________工程设计,工程地点为________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条 本合同签订论据
1、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条 设计依据
1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2、发包人提交的基础资料
3、设计人采用的主要技术标准是:________________________
第三条 工程项目
1、建筑规模:_____层;建筑面积________平方米;
2、设计阶段
(1)方案:
(2)初步设计:
(3)施工图:
3、估算总投资:¥___________元,(大写)___________________________元整。
4、估算设计费:¥___________元,(大写)___________________________元整。
第四条 设计内容
设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件,主要内容包括:
1、发包人_________区总平面布置;
2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;
3、发包人技术经济效益分析与预测。
第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
说明:
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
9.设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计。
4、本合同履行后,定金抵作设计费。
第七条 费用
发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元,分两期支付,具体如下:
1、本合同签署后____个工作日内支付_________元;
2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。
第八条 支付方式
1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
2、设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的_____%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
3、双方委托银行代付代收有关费用。
第九条 双方责任
1、发包人责任
(1)发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
9.设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。
(2)发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;到工商行政管理部门鉴证。
(3)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
(4)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,按该阶段设计费的一半支付;
由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
(5)发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和批准的计划任务书。
(6)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建。
甲方应在年月日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。
(7)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
甲方在年月日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料。
(8)发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
(9)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
(10)承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
2、设计人责任
(1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。
甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期。
(2)设计合理使用年限为________年。
(3)负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
(4)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
(5)由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
(6)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
(7)设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。
设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第十条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条 纠纷解决方式
1、本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解;
2、调解不成时,双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向_______________人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他
1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7、本合同双方签字盖章即生效,一式_____份,发包人_____份,设计人_____份。
8、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
10、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人:__________(盖章) 设计人:__________(签字盖章)
法定代表人:__________(签字)
委托代理人:__________(签字)
项目经理:__________(签字)
住所:__________ 住所:_______________
编码:__________ 编码:__________
电话:__________ 电话:_______________
传真:__________ 传真:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
银行账号:__________ 银行账号:__________
“愿你撞过的南墙,都成为坦途,愿你遇见的绝望,都成为盛放。生日快乐!”生日,对每个人来说,意味着对出生的庆祝、对父母亲的感恩,人们除在这一天会欢聚一堂外,还会发送祝福语。针对不同身份的人,如何写祝福语呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“售房协议书锦集4篇”,供大家借鉴和使用,希望大家分享!
【目录】篇1:土地转让协议书篇2:土地转让协议书篇3:土地转让协议书篇4:土地转让协议书篇5:土地转让协议书篇6:土地转让协议书篇7:土地转让协议书篇8:土地转让协议书篇9:土地转让协议书篇10:土地转让协议书【正文】
篇1:土地转让协议书
甲方:
乙方:
甲方拥有位于________市_______________占地面积为_______________平方米的土地的使用权,并且拥有建筑于这宗土地上的总计面积_________平方米的房产。甲方拟将这块土地使用权及相关的房产转让给乙方。经双方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就房屋土地转让事宜达成协议如下:
第一条转让土地及房产的基本情景
1、土地座落位:___________________________
2、土地使用权面积:_________________
3、土地规划用途:_________________
4、土地使用权来源:_________
5、土地使用期限:________________
6、国有土地使用证的号:_____________
7、国有土地使用权出让合同书的号:________________
8、地号:___________________
9、房权证号:________________________
10、房产建筑的使用面积:_______________________
11、房产面积:_____________________
第二条转让价格
1、甲乙双方确认转让价格为人民币_________(小写:________________________);
2、上述转让价格包含甲方取得转让土地的使用权以及见诸于该宗土地上的房产。
第三条支付方式
1、由于甲方对外欠有债务,为保证土地使用权转让登记手续和房产产权过户手续的顺利进行,乙方在甲方需要时,陪同甲方在合同约定价款内将部分款项直接支付给相应的债务人。
2、每次支付款项时,在该款协议下,由甲方签字确认:
第1期人民币大写_________________元(小写______元),付款时间:___年___月___日,甲方(签字确认):________________
第2期人民币大写_________________元(小写______元),付款时间:___年___月___日,甲方(签字确认):________________
第三期人民币大写_________________元(小写______元),付款时间:___年___月___日,甲方(签字确认):________________
第四期人民币大写_________________元(小写______元),付款时间:___年___月___日,甲方(签字确认):________________
第四条资料的交付及手续的办理
1、在本合同生效后_________日内,甲方应将与该转让地块的土地使用权以及建于该宗土地上的房产资料相关的原件资料给乙方。
2、在本协议生效后_________日内,甲方应完成本协议所指土地的使用权转让登记手续及房产产权的更名过户手续。
3、在完成上款手续后的_________日内,乙方有权继续调查甲方土地使用权证书及其房产产权证书的真实性以及是否存在权利瑕疵,甲方应当为乙方的调查供给相应帮忙。
第五条税费的负担
在本协议土地使用权转让和房产过户手续过程中,涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种税费,均由________承担,如按规定应由甲乙双方分担的,亦由_____以______名义支付。
第六条转让的法律状况
1、甲方转让本协议所涉及之土地使用权及房产后,该土地使用权出让合同及登记文件中载明的权利和义务、房产证上的权利随之转移给乙方;
2、在土地使用权的转让登记以前,有关该宗土地及房产瑕疵所引起的风险、职责,由甲方承担;自房地产登记机关核准转让登记之日起,有关该宗土地及房产的风险和职责由乙方承担。
第七条甲方的违约职责
1、在本协议生效后,甲方单方面解除本协议,或拖延履行本协议应尽义务超过_______个工作日,视甲方构成根本性违约。甲方应退还已收乙方的转让款并按银行同期贷款利率支付利息给乙方,同时按本协议总价款的_________%赔偿乙方的经济损失。
2、因甲方隐瞒事实真相,出现第三人对本协议所指的土地使用权及房产享有权利或其他甲方的原因,致使本协议不能履行,视甲方单方违约,甲方按本条第1款规定向乙方承担职责。
3、甲方迟延履行本协议的规定义务未到达根本性违约,应按乙方已付转让款每日万分之_______向乙方支付违约金。
第八条乙方的违约职责
1、在本协议生效后,乙方单方面解除本协议,应按本协议总价款的_________%赔偿甲方的经济损失。
2、出现上述情景造成本协议终止,乙方需将从甲方处取得的有关资料以及产权证书等移交回甲方。
第九条声明及保证
甲方:
1、甲方有权转让本合同所涉土地及房产,并具有与乙方签署本合同的完全本事。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方确认并保证,在乙方实际获得本合同所定地块的土地使用权之前未设置任何抵押、债权或债务,不被任何第三方追索任何权益。
5、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方有权签署并有本事履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、本合同的签署人是乙方本人或理解乙方授权委托的人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十条保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原供给方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分资料。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
第十一条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电电子邮件、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达。
2、各方通讯地址如下:
甲方:_______________________________________________
乙方:_______________________________________________
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关职责。
第十二条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情景时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_____日内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由职责方承担。
第十三条其他事项
1、本协议未尽事宜,由双方协商解决,并签订相应的补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本合同自双方或双方法定代表人或授权委托人签字并盖章之日起生效。
3、双方在履行本合同过程中如有纠纷,由双方友好协商解决。协商不成的,可选择如下解决纠纷方式中的______:
(1)向仲裁委员会申请仲裁
(2)向任何一方当事人的合同签订地人民法院提起诉讼
4、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________(签字):_________
签订地点:_________签订地点:_________
______年____月____日______年____月____日
篇2:土地转让协议书
转让方(以下简称甲方):_________
受让方(以下简称乙方):_________
甲乙双方依据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家有关政策的规定,本着平等、自愿、有偿的原则,就土地承包经营权转让事宜协商一致,订立本合同。
一、转让标的
甲方将其承包经营的_________乡(镇)_________村_________组_________亩土地(地块名称、等级、四至、土地用途附后)的承包经营权转让给乙方从事_________(主营项目)生产经营。
二、转让期限
转让的土地承包经营权年限为_________年,即自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
三、转让价格
转让的土地承包经营权的转让金为_________元人民币。甲方承包经营相关地块时对该地块实际投入资金和人力改造的,可收取合理的补偿金。本合同的补偿金为_________元(没有补偿金时可填写为零元)。两项合计总金额为_________元人民币。
四、支付方式和时间
乙方采取下列第_________种方式和时间支付转让金和补偿金:
1、现金方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去),支付的时间为_________。
2、实物方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去),实物为_________(具体资料见附件)。时间为_________。
五、土地承包经营权的交付时间和方式
甲方应于_________年_________月_________日前将转让承包经营权的土地交付乙方。
交付方式为_________或实地一次性全部交付。
六、承包经营权转让和使用的异常约定
1、转让土地承包经营权必须经发包方同意,并由甲方办理有关手续,在合同生效后甲方终止与发包方的承包关系。
2、甲方交付的承包经营土地必须贴合双方约定的标准。
3、乙方必须与发包方确立新的承包关系,变更土地经营权证书,签订新的土地承包经营合同,方能获得土地承包经营权。
4、乙方获得土地承包经营权后,依法享有该土地的使用、收益、自主组织生产经营和产品处置权。
5、乙方必须按土地亩数承担农业税费和国家政策规定的其他义务。
6、乙方必须依法保护和合理利用土地,不得掠夺性经营,不得给土地造成永久性损害,并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和团体财产。
7、乙方不得改变土地的农业用途,不得用于非农建设。
8、其他约定:_________。
七、违约职责
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约一方支付违约金。违约金的数额为_________。
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情景由甲乙双方协商或土地承包仲裁机构裁决,也可由人民法院判决。
八、争议条款
因本合同的订立、效力、履行、变更及解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,协商不成的按下列第_________种方式解决:
1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农村土地承包管理机关调解;
2、提请_________仲裁委员会仲裁;
3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效条件
甲乙双方约定,本合同须经双方签字、发包方同意并经_________乡(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。
十、其他条款
本合同未尽事宜,可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
本合同一式四份,由甲乙双方、发包方和鉴证、备案单位各执一份。
甲方代表人(签章):_________乙方代表人(签章):_________
身份证号:_________身份证号:_________
住址:_________住址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方(签章):_________鉴证单位(签章):_________
法定代表人身份证号:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇3:土地转让协议书
后面还有多篇土地转让协议书!
甲方(卖方):身份证号码:甲方配偶:身份证号码:
甲方及其配偶代理人:身份证号码:
乙方(买方):谢锦城身份证号码:
兹有甲方自有土地,甲方及其配偶自愿转让给乙方,甲方及其配偶自愿共同委托XX代为办理土地转让的一切相关手续及本协议约定的相关手续,以及签订本协议。
转让土地所在地址座落在XX小区,国有土地证号:XX号,地号:XX,土地使用面积XX平方米。该土地建设工程规划许可证:建字第XX号,批准建设规模为XX平方米,现经甲乙双方协议签定如下事项:
1、该土地转让协议价为人民币XX(¥XX元整)。
2、甲方及其代理人必须协助乙方办理土地证转让过户到乙方名下的一切手续,并供给过户换证等所需的一切证明及材料、及授权委托XX处理本协议一切相关事宜的公证书等。
3、甲方应确保拥有该土地完整的使用权及其相关权益,以及确保该土地不存在共有或第三人主张权利的任何情形。涉及土地使用权和土地四至地界引起的纠纷甲方要出面协调处理。
4、付款方式:银行转账,甲方指定收款账户名:XX账号:XX(开户行:XX)。
5、第一次付款,本协议签订当日乙方支付给甲方定金人民币(大写)XX万元整。
6、第二次付款,在土地证和建设工程规划许可证批准续建手续办理完整后,且两证及转让相关的所有资料交付乙方当日,乙方支付甲方本协议总金额的80%(包括乙方已付的定金XX万元)。
7、第三次付款,在甲方配合乙方办理完毕全部土地使用权证和房屋所有权证过户手续后,乙方支付甲方本协议余款。
8、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自甲乙签字之日起生效。
⑴乙方达成协议不得违约,如违约取消全部定金。
⑵甲方达成协议不得违约,如甲方有任何违约情形必须全部退还乙方已付款,并支付乙方已付款的20%作为违约金,以及赔偿乙方基建的所有费用。
⑶办理过户的一切税费都由乙方承担。甲方协助将土地使用权证,房屋产权过户到乙方名下。代理人XX自愿为甲方的本协议的全部义务供给担保。
甲方(签字)电话:
甲方配偶:
甲方及其配偶共同代理人:电话:
乙方(签字)电话:
签订日期:XX年XX月日
篇4:土地转让协议书
出让方姓名(以下称甲方):
身份证号码:
户口所在地:
理解方姓名(以下称乙方):
身份证号码:
户口所在地:
甲、乙双方本着诚实信用、公平、合法原则,依据《农村土地承包法》规定,自愿就甲方从承包的土地向乙方转让事宜,达成如下协议,共同遵守:
一、甲方将自我位于承包土地一块,四至界线分别为:东邻:、西邻:、南邻:、北邻:,共计亩土地转让给乙方经营(包括甲方在居民点的房屋和自留地)。
二、转让费为每亩元,合计元(大写)。乙方从2018年起分期付清转让费,每年应付转让费额如下:
2018年-2022年每年元;
2023年-2024年每年元;
2025年元。
乙方必须于每年12月31日前付清当年转让费,否则每月应承担当年应付转让费的1%作为利息。甲方收款后,应向乙方出具收条作为收款凭据。
三、在乙方付清转让费前,土地承包所有权归甲方所有,所有围绕土地承包权发生的变更均使用甲方姓名,乙方隐瞒甲方擅自使用自我姓名作变更均视为违约,但甲方不得再将此宗土地质押或转卖于他人;当乙方付清全部转让款后,甲方应进取配合乙方将承包合同过户给乙方,过户产生的手续费由乙方承担。
四、自本合同签署之日起,土地生产经营由乙方进行,所有围绕此宗土地发生的费用均由乙方承担,经营所得也有乙方所有,因国家的惠农政策,发放的补贴(包括粮食直补款)及其它优惠归乙方所有。本合同签署之日之前围绕土地产生的费用由甲方付清。
五、乙方对转让土地拥有完全独立的经营权,但不得违反国家政策以及甲方与承包合同之条款。
六、乙方转让土地后如遇政府征收、征用土地,征地补偿款归乙方所有,因征地产生的优惠优政策及待遇也由乙方享有,乙方有权按转让土地面积领取团体的其它补偿、补贴。
七、乙方必须依法保护和合理利用土地,不得掠夺性经营,不得给土地造成永久性损害,并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和团体财产。乙方不得改变土地的农业用途,不得用于非农建设、不得抛荒。
八、在乙方付清转让费进行过户手续时,乙方应向甲方付清甲方垫付的上缴预收款元(大写)。
九、其他:
十、违约职责
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人无正当理由单方解除合同的,应向另一方当事人支付违约金。违约金的数额为。
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情景,由甲、乙双方协商。
十一、解决争议途径
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的由村、管理区调解部门调解解决,调解不成的可依法向人民法院提起诉讼。
十二、生效条件
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十三、其他约定
1、本合同未尽事宜,可经双方协商一致签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式二份,由甲乙双方各执一份。
甲方签名盖章:年月日
乙方签名盖章:年月日
公证人签名盖章:年月日
篇5:土地转让协议书
经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:
一、地块概况
1、该地块位于__________,土地面积为__________平方米(折______亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。
2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。
二、转让方式
1、甲方保证经过土地挂牌形式把该地块转让给乙方,并确保该地块的容积率大于等于__________,绿化率不少于__________%,土地用途为商业、住宅用地。
2、土地的转让价为_________万元亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费],转让总价为人民币___万元。
3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款:第一期定金,地价款的___%,计人民币___万元,付款时间及条件:双方签订协议书,且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后____天内支付;第二期,付清余款,计人民币____万元,付款时间及条件:在乙方签订国有土地使用权出让协议,取得该土地的国有土地使用证后___个工作日内支付。
4、为保证前款第一期地价款的及时支付,丙方同意供给两宗土地的国有土地使用权作为抵押。
担保,抵押的土地使用权面积为___平方米(详见成国用字第_____号和成国用字第______号),抵押担保的范围与甲方承担的职责的范围相同。双方同意在本协议签订后____天内到当地土管部门办理抵押登记手续,抵押期限至乙方取得机投镇_____亩土地的国有土地使用证之日止。
5、该项目由乙方独立运作,盈亏自负。甲方愿意帮忙乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后,项目净利润率超过____%的,超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。
三、违约职责
1、甲方诚邀乙方参与其______亩土地的公开挂牌处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能取得该地块,甲方愿意双倍返还定金,计_____万元,甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起____个工作日内支付此款。
2、乙方未能按时支付地价款,应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。
3、甲方应对乙方承担连带职责。
四、其他
1、在挂牌出让过程中,乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用,其他有关营业税等均由甲方承担。
2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。
3、本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。
5、本协议经各方代表签字盖章后生效。
6、本协议一式六份,三方各执两份。
甲方(盖章):
代表:
乙方(盖章):
代表:
丙方(盖章):
代表:
年月日
篇6:土地转让协议书
第一条:本合同双方当事人:
出让方:中华人民共和国____省(自治区、直辖市)____市(县)土地管理局
(以下简称甲方);
受让方:________(以下简称乙方);
根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《外商投资开发经营成片土地暂行管理办法》和国家及地方有关规定,双方本着平等、自愿、有偿的原则,经过友好协商,订立本合同。
第二条甲方依据法律和本合同规定出让土地使用权,土地所有权属中华人民共和国。
地下资源、埋藏物均不在土地使用权出让范围。
第三条乙方根据本合同受让的土地使用权,在使用年限内能够转让、出租、抵押或用于其他经济活动,其合法权益受到国家法律保护;但不得进行中华人民共和国法律所不允许的活动。乙方负有依法合理开发、利用、保护土地的义务。
第二章定义
第四条本合同所使用的特定词语定义如下:
1.“地块”指本合同项下甲方向乙方出让土地使用权的范围,即本合同第五条界定的
范围。
2.“总体规划”指经中国政府批准的____开发区域的土地利用和开发建设总体规
划。
3.“成片开发规划”指依据总体规划编制的,经中国政府批准的在受让土地使用权范
围内各项建设的具体布置、安排,以及开发后土地利用方案。
4.“公用设施”指依照成片开发规划对地块进行综合性的开发建设,建成的供排水、
供电、供热、道路、通信等供公共使用的设施。
第三章出让地块的范围、面积和年限
第五条甲方出让给乙方的地块位于____。(见附件_____地块地理位置图,
略)。
第六条第五条所指地块总面积为____平方米。
第七条本合同项下的土地使用权出让年限为____年;自取得该地块《中华人民共
和国国有土地使用证》之日起算。
第四章土地用途
第八条本合同项下的出让地块、按照批准的总体规划是建立一个以开办和经营工业项
目(建设项目)为主的工业区(综合区),亦准许____%用地开办一些与之相配套的生
产和生活服务设施。(注:根据具体情景定)。
第九条本合同附件《土地使用条件》是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律
效力。乙方同意按《土地使用条件》使用土地。
第十条在出让期限内,如需改变本合同第八条规定的土地用途和《土地使用条件》,
应当取得甲方同意,依照有关规定重新签订土地使用权出让合同,调整土地使用权出让金,
并办理土地使用权变更登记手续。
第五章土地费用及支付
第十一条乙方同意按本合同规定向甲方支付土地使用权出让金、土地使用费、乙方向
第三方转让时的土地增值税以及国家有关土地的税(费)。
第十二条该地块的土地使用权出让金为每平方米_____元人民币,总额为___
_元人民币。
第十三条本合同经双方签字后______日内,乙方须以现金支票或现金向甲方缴付土地使用权出让金总额的_____%共计____元人民币,作为履行合同定金,定金抵作出让金。乙方应在签订本合同后____日内,支付完全部土地使用权出让金。
第十四条乙方在向甲方支付全部土地使用权出让金后__日内,依照规定申请办理土地使用权登记手续,领取《中华人民共和国国有土地使用证》,取得土地使用权。
第十五条乙方同意从____年开始,按政府规定逐年缴纳土地使用费,缴纳时间为当年____月____日。土地使用费每年每平方米为____元人民币。
第十六条除合同另有规定外,乙方应在本合同规定的付款日或付款日之前,将合同要
求支付的费用汇入甲方的银行帐户内。银行名称:____银行____分行,帐号为____。甲方银行、帐号如有变更,应在变更后____日内,以书面形式通知乙方,由于甲方未及时通知此类变更而造成误期付款所引起的任何延迟收费,乙方均不承担违约职责。
第六章土地使用权转让
第十七条乙方在实施成片开发规划,并完成全部公用设施建设,构成工业用地和其他建设用地条件(除土地出让金外项目连续投资必须到达投资总额的____%,或建成面积到达设计总面积的____%,或根据具体情景定)后,有权将合同项下全部或部分地块的余期使用权转让(包括出售、交换和赠与)。
第十八条土地使用权转让的受让人除法律另有规定外,能够为中华人民共和国境内外的公司、企业、其他组织和个人。
双方签订的转让合同,不得违背中华人民共和国的法律、法规和本合同规定。
第十九条乙方在作出转让____日前应通知甲方。转让双方在转让合同签字后___日内,应将转让合同及有关附件的正本送交当地土地管理部门,申请办理土地使用权变更登记手续,换领土地使用证,并按照国家有关规定缴纳土地增值税。
第二十条自转让合同生效之日起,本合同和登记文件中所载明的权利、义务随之转移。
第二十一条土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的,应当经甲方和房产管理部门批准,并依照规定办理过户登记手续。
第七章土地使用权出租
第二十二条乙方按本合同规定完成全部或部分地块的公用设施并建成通用工业厂房以及相配套的生产和生活服务设施等地上建筑物后,有权作为出租人将本合同项下全部或部分地块余期使用权随同地上建筑物、其他附着物租赁给承租人使用。
第二十三条出租人与承租人签订的租赁合同不得违背中华人民共和国法律、法规和本合同的规定。
第二十四条土地使用权随同地上建筑物、其他附着物出租,出租人应当依照规定办理有关登记手续。
第二十五条本合同项下的全部或部分地块使用权出租后,出租人必须继续履行本合同。
篇7:土地转让协议书
转让方(以下简称甲方)____受让方(以下简称乙方)___
甲乙双方依据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家有关政策的规定,本着平等、自愿、有偿的原则,就土地承包经营权转让签订本合同以供遵守。
一、转让标的
甲方将其承包经营的____乡(镇)____村____组____亩土地(地块名称、等级、四至、土地用途附后)的承包经营权转让给乙方从事____(主营项目)生产经营。
二、转让期限
转让的土地承包经营权年限为____年,即自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、转让价格
转让的土地承包经营权的转让金为____元人民币。甲方承包经营相关地块时对该地块实际投入资金和人力改造的,可收取合理的补偿金。本合同的补偿金为____元(没有补偿金时可填写为零元)两项合计总金额为____元人民币。
四、支付方式和时间
乙方采取下列第____种方式和时间支付转让金和补偿金:
1、现金方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去),支付的时间为____.
2、实物方式(一次或分次)支付转让金和补偿金(无补偿金时可划去),实物为___(具体资料见附件)时间为____.
五、土地承包经营权的交付时间和方式
甲方应于年____月____日前将转让承包经营权的土地交付乙方。
交付方式为____或实地一次性全部交付。
六、承包经营权转让和使用的异常约定
1、转让土地承包经营权必须经发包方同意,并由甲方办理有关手续,在合同生效后甲方终止与发包方的承包关系。
2、甲方交付的承包经营土地必须贴合双方约定的标准。
3、乙方必须与发包方确立新的承包关系,变更土地经营权证书,签订新的土地承包经营合同,方能获得土地承包经营权。
4、乙方获得土地承包经营权后,依法享有该土地的使用、收益、自主组织生产经营和产品处置权。
5、乙方必须按土地亩数承担农业税费和国家政策规定的其他义务。
6、乙方必须依法保护和合理利用土地,不得掠夺性经营,不得给土地造成永久性损害,并负责保护好承包土地上的林木、排灌设施等国家和团体财产。
7、乙方不得改变土地的农业用途,不得用于非农建设。
8、其他约定:____.
七、违约职责
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约一方支付违约金。违约金的数额为____.
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情景由甲乙双方协商或土地承包仲裁机构裁决,也可由人民法院判决。
八、争议条款
因本合同的订立、效力、履行、变更及解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,协商不成的按下列第____种方式解决:
1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农村土地承包管理机关调解;
2、提请____仲裁委员会仲裁;
3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、生效条件
甲乙双方约定,本合同须经双方签字、发包方同意并经____乡(镇)政府农村经营管理机构备案(或鉴证)后生效。
十、其他条款
本合同未尽事宜,可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
本合同一式四份,由甲乙双方、发包方和鉴证、备案单位各执一份。
甲方代表人(签章)____乙方代表人(签章)____
身份证号:____身份证号:____
住址:____住址:____
____年____月____日____年____月____日
发包方(签章)____鉴证单位(签章)____
法定代表人身份证号:____
____年____月____日____年____月____日
篇8:土地转让协议书
甲方:__________________
乙方:__________________
丙方:__________________
经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:
一、地块概况
1.该地块位于__________,土地面积为__________平方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。
2.现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。
二、转让方式
1.甲方保证经过土地挂牌形式把该地块转让给乙方,并确保该地块的容积率大于等于__________,绿化率不少于__________%,土地用途为商业、住宅用地。
2.土地的转让价为__________万元亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费],转让总价为人民币__________万元。
3.乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款:第一期定金,地价款的__________%,计人民币__________万元,付款时间及条件:双方签订协议书,且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;第二期,付清余款,计人民币__________万元,付款时间及条件:在乙方签订国有土地使用权出让协议,取得该土地的国有土地使用证后______个工作日内支付。
4.为保证前款第一期地价款的及时支付,丙方同意供给两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保,抵押的土地使用权面积为__________平方米(详见成国用字第__________号和成国用字第__________号),抵押担保的范围与甲方承担的职责的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续,抵押期限至乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。
5.该项目由乙方独立运作,盈亏自负。甲方愿意帮忙乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后,项目净利润率超过_______%的,超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。
三、违约职责
1.甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能取得该地块,甲方愿意双倍返还定金,计_______万元,甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。
2.乙方未能按时支付地价款,应以每日未付部分的万分之______点作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。
3.甲方应对乙方承担连带职责。
四、其他
1.在挂牌出让过程中,乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用,其他有关营业税等均由甲方承担。
2.乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。
3.本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4.本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。
5.本协议经各方代表签字盖章后生效。
6.本协议一式六份,三方各执两份。
甲方(盖章):_______________
代表:_______________________
时间:______年______月_____日
乙方(盖章):_______________
代表:_______________________
时间:______年______月_____日
丙方(盖章):_______________
代表:_______________________
时间:______年______月_____日
篇9:土地转让协议书
甲方姓名:
身份证号码:
乙方姓名:
身份证号码:
根据相关法律、法规之规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方向甲方购买房屋土地签订本合同,以资共同守信。
第一条土地房屋基本情景
甲方自愿将全部转让给乙方,该宗地面积平方米(长米,宽米),东邻,西邻,南邻,北邻。同时,甲方自愿将场地上的三间房屋以及场地范围内享有合法使用权的围墙、水沟全部转让给乙方。
第二条转让价格
双方协商转让总价款为万元(大写:万元整)。
第三条付款方式
乙方分期付款:在双方签订协议之日付款万元,余款万元在甲方协助乙方办理户口迁移之后付清。
第四条甲方的承诺保证
1、甲方保证自我对转让的房屋拥有所有权,对转让的土地拥有土地使用权,不存在法律上的障碍。若乙方向相关部门办理房屋土地一切相关证件时,需要甲方供给相关证件(如身份证、户口册等),甲方应无偿供给。同时,甲方应无偿协助乙方办理户口迁移。
2、乙方付清首付款万元之后,甲方承诺在年月日前将场地交给乙方。在未交给乙方之前,甲方应坚持现状,不得损毁,否则应承担赔偿职责。
3、本协议签订之日,甲方应将建房许可手续交给乙方,保证乙方正常建房。若乙方以甲方名义新建房屋,甲方对新建房屋不享有所有权等任何权利,房屋建好后乙方需及时无偿协助甲方办理产权过户。
4、本合同签订后,甲方承诺在该宗土地和房屋上产生的收益和权益均归乙方享有;日后若遇国家建设征收土地,土地征用赔偿款、青苗补偿等与土地使用权有关的全部权益均归乙方享有,甲方不得以任何理由提出异议。
第五条乙方承诺和保证
1、乙方应在合同签订之日支付万元。
2、乙方承担户口迁移、房屋过户的相关税费。
3、乙方应及时办理户口迁移相关手续,及时新建房屋办理产权过户,有利于户口迁入。
第六条违约职责
甲乙双方任何一方违约、毁约应承担违约职责,违约方应按协议标的总额的20%赔付违约金,造成对方损失的还应赔偿实际损失。
第七条其他
1、本合同未尽事宜,双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法法律效力。
2、本合同自双方签字按印后生效。本协议一式四份,甲乙双方各执壹份,村委会、见证单位留存壹份。
甲方:乙方:
年月日年月日
篇10:土地转让协议书
甲方:____乙方:____丙方:____
经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:
一、地块概况
1、该地块位于__________,土地面积为__________平方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。
2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。
二、转让方式
1、甲方保证经过土地挂牌形式把该地块转让给乙方,并确保该地块的容积率大于等于__________,绿化率不少于__________%,土地用途为商业、住宅用地。
2、土地的转让价为__________万元亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费],转让总价为人民币__________万元。
3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款:第一期定金,地价款的__________%,计人民币__________万元,付款时间及条件:双方签订协议书,且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;第二期,付清余款,计人民币__________万元,付款时间及条件:在乙方签订国有土地使用权出让协议,取得该土地的国有土地使用证后____个工作日内支付。
4、为保证前款第一期地价款的及时支付,丙方同意供给两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保,抵押的土地使用权面积为__________平方米(详见成国用字第__________号和成国用字第__________号),抵押担保的范围与甲方承担的职责的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续,抵押期限至乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。
5、该项目由乙方独立运作,盈亏自负。甲方愿意帮忙乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后,项目净利润率超过_______%的,超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。
三、违约职责
1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能取得该地块,甲方愿意双倍返还定金,计_______万元,甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。
2、乙方未能按时支付地价款,应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。
3、甲方应对乙方承担连带职责。
四、其他
1、在挂牌出让过程中,乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用,其他有关营业税等均由甲方承担。
2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。
3、本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。
5、本协议经各方代表签字盖章后生效。
6、本协议一式六份,三方各执两份。
甲方(盖章):____代表:____
乙方(盖章):____代表:____
丙方(盖章):____代表:____
____年____月____日
【小编简评】土地转让协议书 优选(范文10份)如果还不能满足你的要求,请在范文网搜索更多其他土地转让协议书范文。
【网友评价】意想不到的好。
甲方:
身份证件名称及号码:
地址:
电话:
乙方:
身份证件名称及号码:
地址:
电话:
丙方:
地址:
联系人:
电话:
鉴于XX公司20xx年10月19日向XX银行XX分行(以下称丙方)贷款人民币贰仟肆佰万元整,到期不能如数归并拖欠大量贷款利息。该公司法定代表人XX(以下称甲方)及其爱人XX(以下称乙方)作为抵押人为上述贷款提供抵押担保。为了更好的协助XX公司向丙方还款,甲乙丙三方经友好协商,本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方、乙方委托丙方,丙方接受甲方、乙方的委托,代理出售房屋之相关事宜达成如下协议,以资共同恪守遵行。
第一条:房屋情况概述
甲方、乙方委托丙方出售的房屋(下称该房屋)的基本情况如下;
1、甲方、乙方为下列房屋的所有权人,
上述相关信息由甲、乙双方提供,甲、乙双方应保证相关信息的准确性、真实性。 第二条 甲、乙双方应提供的相关证件、证书等资料
签订本协议时,甲、乙双方须向丙方提供如下证件、证书等资料:
(1) 身份证件;(2)房屋权属证书。
如甲、乙双方委托他人代为办理的,尚需提供由甲、乙双方签署的书面委托书及受托人的身份证件。如该房屋为两人或多人共有,尚需提供共有权人意见书。
第三条 房屋售价
1、甲乙丙双方商定,丙方按照甲、乙双方预先确定的不低于人民币元整的价格为甲、乙双方寻找购房人。
2、房屋出售价款优先偿还包头市鑫利峰钢铁有限公司拖欠丙方贷款本金及利息。(贷款本金及利息以实际发生数额为准)
第四条 代理期限
代理期限为:自 年 月 日起至 年 月 日止。
代理期限届满后,协议双方未书面通知对方终止本协议的,本协议代理期限自动展期6个月。
代理期限展期结束后,除双方另行协商同意延长代理期限外,本协议自动终止。
第五条 房款给付
1、甲乙丙三方商定,由丙方介绍的购房人与甲、乙方订立房屋买卖合同,签订后购房人将房款支付到甲乙丙三方共同指定账户。
2、甲乙丙三方共同确定账户金额后,将购房款向丙方偿还XX有限公司拖欠丙方贷款本金及利息。(贷款本金及利息以实际发生数额为准)
第六条 甲、乙方义务
本协议中,一方义务即为另一方权利。
1、甲、乙方应保证其向丙方提供的资料的完整性、真实性、合法性、有效性;不存在任何虚假、伪造情形。
2、甲、乙方应保证在与购房人订立房屋买卖合同时,结清该房屋的物业管理费、水费、电费、暖气费、有线收视费或其他任何费用。
3、甲、乙方不得不当使用、利用丙方提供的信息、条件、机会等,私下与购房人订立房屋买卖合同,或以其他方式,损害乙方的合法权益。
4、在丙方寻找到购房人,并与购房人签定《二手房买卖预定书》(以丙方电话通知甲、乙方时间为准)后,甲、乙方不得自行寻找或再委托他人代理出售此房屋。
5、甲、乙方与丙方就该房屋买卖相关事宜洽谈成功后,同意丙方代表甲、乙方与购房人签定《二手房买卖预定书》。
第七条 丙方义务 1、丙方应本着诚实信用的原则,积极从事代理出售房屋的相关活动,适时地对外公开该房屋出售的相关信息,为甲、乙方寻找购房人,并协助甲、乙方与购房人订立《二手房买卖预定书》及《房屋买卖合同》。
2、丙方应协助甲、乙方及购房人办理入住手续、立契过户手续及贷款手续(如有)。
第九条 违约责任
1、甲、乙方因向丙方提供不真实、不合法或无效的相关信息、资料给丙方及他人(包括但不限于购房人)造成损失的,甲、乙方应承担全部的赔偿责任。
2、在丙方与购房人签定《二手房买卖预定书》(以丙方电话通知甲、乙方时间为准),甲、乙方私自与他人订立房屋买卖合同的、或不配合甲方和购房人办理相关手续的,甲、乙方均应向丙方或购房人支付相当于实际成交价格之2%的违约金。
3、甲乙丙三方违反本合同约定给对方造成损失的,应赔偿对方的损失。 第九条 不可抗力
本协议履行期间,如因不可抗力事由导致协议无法履行的,本协议自动终止。双方互不负违约责任。
第十条 特别约定
1、本协议终止(包括提前终止)后起之365日内,甲、乙方不论是直接地或是间接地与丙方寻找的购房人签订房屋买卖合同,均应向丙方支
付XX有限公司拖欠丙方贷款本金及利息。
2、本协议终止后,丙方未能为甲、乙方成功代理出售该房屋的,丙方无须向甲、乙方承担任何违约责任。
第十一条 补充协议
本协议如有未尽事宜,双方可另行协商达成补充协议。补充协议为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
第十二条 争议解决方式
本协议在履行过程中,如发生争议,协议三方应首先本着友好协商的方式解决。解决不了的,任何一方均可按本协议约定的下述第种方式进行解决:
1、仲裁委员会申请仲裁;
2、屋所在地的人民法院起诉。
本合同一式三份,甲乙丙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
丙方(盖章):
售房协议书
近年来,房地产市场的火爆使得房屋买卖成为人们生活中最重要的一环。为了保护双方权益,避免可能的纠纷和风险,售房协议书便成为了一项必备的法律文件。以下是一份典型的售房协议书,旨在详细、具体、生动地描述房屋买卖过程和双方的权益保障。
售房协议书
甲方:[卖方姓名]
身份证号码:[卖方身份证号码]
地址:[卖方住址]
乙方:[买方姓名]
身份证号码:[买方身份证号码]
地址:[买方住址]
为了明确双方在房屋买卖中的权利和义务,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:
一、房屋信息
1. 乙方同意购买甲方位于[房屋详细地址]的房产,房产大小约为[房屋面积]平方米。
2. 买方了解并同意该房屋的土地性质为[土地性质],用途为[房屋用途]。房屋产权为[产权类型],产权证号为[产权证号码],并且是合法的。
二、房屋价格及付款方式
1. 甲方愿以总价格[总房价]出售该房屋。
2. 乙方同意按照以下方式进行付款:
- 乙方需在签订本协议后的[付款期限1]内支付[首期款额]作为首付款。
- 之后,乙方需在[付款期限2]内支付尾款,尾款金额为[尾款金额]。
- 所有款项应由乙方以银行转账或者现金形式支付给甲方。
三、交付及验收
1. 乙方在付款完毕后,双方应协商时间并签署房屋所有权过户手续。
2. 房屋交接时,甲方应保证所出售的房屋没有按揭贷款或其他抵押物,并将房产证、土地证等合法产权证照一并交付给乙方。
3. 乙方应于收到房屋和合法产权证照后进行验收。如发现房屋存在严重质量问题或与合同约定不符,乙方有权要求甲方进行维修或退款。
四、违约责任
1. 若甲方违约不履行本协议约定的义务,甲方同意按照违约金[违约金金额]的标准向乙方支付违约金。
2. 若乙方违约不履行本协议约定的义务,乙方同意按照违约金[违约金金额]的标准向甲方支付违约金。
五、其他条款
1. 双方同意在房屋交付与过户后,及时处理相关税费及公共事务的过户手续,并自行承担相关费用。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签署后立即生效,并持续有效直至双方履行完全。
六、争议解决
1. 对于协议所涉及的争议,甲乙双方应通过友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均有权向相关法院提起诉讼。
甲方(签字): 日期:
乙方(签字): 日期:
在这份售房协议书中,我们可以清晰地看到买卖双方的具体信息,房屋的详细描述和价格,付款方式和期限,交付与验收的流程,违约责任的规定等重要条款。通过这份协议,双方的权益得到了明确保护,并为今后可能出现的纠纷提供了法律依据。
无论是买方还是卖方,在进行房屋买卖时,签署一份规范的售房协议书非常重要。它不仅可以明确双方的权益,还可以为可能发生的纠纷和争议提供解决方案。因此,无论是房屋买卖的双方还是中介机构,在进行任何交易前都应当认真起草和签署售房协议书,以确保交易的安全和顺利进行。
卖方(甲方):______________________ 买方(乙方):______________________
居民身份证号码:_________________ 居民身份证号码:__________________
地址:___________________________ 地址:_______________
p>联系电话:_______________________ 联系电话:_______________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方本着平等自愿的原则,经协商一致,并征得宅基地主同意,达成如下协议:
房屋第一基本情况
现甲方自愿将甲方在__________省___________市___________区___________楼___________(层)房内的房屋合法拥有的财产将出售给乙方,出售房屋的使用权将于 s 转给乙方时间。乙方也充分了解房屋的具体情况,自愿购买。房屋建于_________年,房屋结构为__________ 结构,层高为__________ 层,建筑层数为地上__________ 层。建筑面积__________平方米(其中实际建筑面积为__________平方米)。
第二条价格
双方同意,以上房产按套(套)计算,每套单价为_________元,总价为人民币,大写___________,即小写人民币___________元。
第三条付款方式及期限
1、乙方应在本合同生效之日内一次性向甲方支付货款(人民币_________元)。银行将直接转入甲方指定账户,因甲方提供的账户错误导致甲方无法支付购房款的,甲方全权负责,乙方出具银行转账凭单,甲方出具收据或付款证明。
2. 其他支付方式:_________________________________
第四条交割期限
房屋交付给乙方。如为出租房屋,自房屋租赁之日起交房后,租赁关系自动转移给乙方,由乙方负责收取租金。
第五条乙方逾期付款的责任
乙方未按本合同约定的付款方式付款的,每逾期一天支付违约金按照逾期金额的________‰,逾期超过__________个月的,视为乙方未履行本合同,甲方有权解除合同。届时,乙方将承担双方在本次交易中的全部费用,并向甲方支付购买价款________%的违约金。 .
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任
除不可抗力自然灾害等特殊情况外,甲方逾期未履行第四条规定的期限本合同内容如房屋交由乙方使用,乙方有权要求甲方按已交付房屋总价款加倍违约金,合同继续履行。
第七条关于合法性和所有权的协议
甲方保证财产合法,权属明确,并已征得所有共有人的一致同意。合同生效后,如政府征地拆迁,房屋拆迁的全部收益(包括拆迁补偿费、搬迁房屋等)归乙方所有。甲方财产的合法继承人不得
第八条甲方保证房屋在交易过程中不发生产权纠纷,抵押、抵押债务、税收和租金等,将在交易前完成。交易完成后,如有上述未决事项,甲方应承担全部责任。
第九条本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商,签订补充协议。
第十条 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,具有同等效力。附件包括双方身份证复印件、甲方房屋合法所有权证明、甲方与宅基地所有人签订的补偿协议复印件。
第十一条本合同由甲乙双方签字,即日起生效。
第十二条本合同一式___________份,甲乙双方各持__________份,具有同等效力。
第十三条合同纠纷的解决
本合同履行过程中发生纠纷,双方应协商解决。人民法院起诉
甲方签字(签字盖章):______________________ 乙方签字(签字盖章):______________
______年____月____日_______年___月____日
“祝你在每个成长的日子里都开开心心。健健康康,生日快乐!”一个人最不会忘记的日子就是生日了,为了表示心中的情意,都会第一时间送上生日祝福语。您见过更多的更有特色的生日祝福语吗?下面是小编精心为您整理的“聘用协议书五篇”,仅供参考,欢迎大家阅读。
一、协议背景公司需要临时增加工作力量以应对某一特定项目或临时性工作的需要,因此与劳动者达成临时工聘用协议。双方在自愿、平等、互利的基础上达成以下协议,共同遵守并履行。 二、雇佣期限公司与劳动者约定的雇佣期限为 __________ 日期至 __________ 日期。三、工作内容1. 劳动者承诺按照公司的要求,准确、有效地履行由公司安排的工作任务,并保证完成时间和质量。2. 劳动者同意接受公司随时调整工作内容的安排,并配合公司的需求做出相应的调整。四、工作时间与休息1. 劳动者的工作时间为每天__小时,每周工作__天,具体工作时间由公司安排。2. 劳动者享受国家法定节假日的休息待遇。五、工资与福利1. 公司将按照相关法律法规规定,支付劳动者的工资和福利待遇,并及时足额发放。2. 劳动者同意不享受公司正式员工的特殊福利待遇,如年假、带薪休假等。六、劳动保护与安全1. 公司承诺提供必要的劳动防护设备,并保证劳动者在工作过程中的人身安全。2. 劳动者自觉遵守公司和国家关于劳动保护的相关规定,妥善使用劳动防护设备,确保自己的人身安全。七、保密条款1. 劳动者同意对公司的商业秘密和商业机密进行保密,不得私自泄露或擅自利用。2. 劳动者明确理解并遵守公司的保密协议,如有违反,将承担法律责任。八、协议解除1. 劳动者或公司可以在书面通知对方的情况下解除本协议。解除通知应提前__________天。2. 一方解除协议需承担相应的违约责任。九、协议变更本协议如有变更,双方应以书面形式进行协商,并达成一致意见。十、其他事项1. 双方同意在履行本协议过程中,如出现争议,应以友好协商方式解决。2. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。签署单位:_____________(公司名称)签署日期:_____________劳动者签字:_____________日期:_____________根据以上的公司临时工聘用协议书范本,公司和劳动者可以明确各自的权利和义务,以确保工作过程的顺利进行。双方都要遵守协议的约定,保证工作的完成和质量。协议还明确了工作时间、工资福利、劳动保护与安全以及保密条款等内容,保护了劳动者的权益和公司的商业秘密。在协议解除和变更方面,双方也有清晰的规定,双方可以通过友好协商的方式解决争议。这样的协议作为一份合法有效的文书,为公司和劳动者之间的合作提供了有力的法律保障。总而言之,公司临时工聘用协议书的制定是为了明确双方的权利和义务,保护劳动者的合法权益,规范工作流程,确保项目或临时工作的顺利进行。只有通过合理的协议制定,双方才能在公平、公正的基础上进行合作,共同实现工作目标。
(一) 甲的权利
1、依照国家的有关规定和甲的规章制度对乙行使管理权、考核权和奖惩权。
2、合同期间因工作需要,甲有权调整乙的工作岗位。
3、具有下列情形之一的,甲可以随时通知乙解除劳动合同 ,不受提前三十天通知的限制:
(1)在试用期内发现乙不符合聘用条件的;
(2)乙严重违反甲工作责任制或甲规章制度的;
(3)乙严重失职,营私舞弊,对甲利益造成重大损害的;
(4)乙被依法追究刑事责任的;
(5)乙连续________个月(季度、年)考核被确定为不称职的;
(6)不胜任现职工作,又不接受其它安排的。
4、具有下列情形之一的,甲可以解除聘用合同,但应当提前三十天以书面形式通知乙:
(1)乙患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲另行安排的工作的;
(2)乙不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(3)聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原聘用合同无法履行,经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的;
(4)甲濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。
5、乙受聘期间,因违法、违纪或其它不当行为,给甲造成损失的,甲有权要求乙承担相应的赔偿责任。
(二) 甲的义务
1、遵守国家的法律、法规 、政策,尊重职工的主人翁地位,创造有利于职工发挥积极性和创造性的企业环境。
2、负责对乙进行政治思想、职业道德、专业技术、企业管理知识、遵纪守法和规章制度的教育与培训。
3、乙具有下列情形之一,又不符合本合同第五条第(一)款第(3)项的,甲不得解除劳动合同:
(1)乙患职业病或因工负伤并被确认丧失劳动能力的;
(2)患病或者负伤,在规定的医疗期内的;
(3)乙为女职工,在孕期、产期、哺乳期内的;
(4)法律、法规规定的其他情形。
甲方,
乙方,
根据学校工作的实际需要,经学校研究,决定聘请门卫人,以下简称乙方。
为明确双方的权利义务关系,明确工作责任,增强各自工作的针对性和责任心,本着双方自愿,签字有效的原则,签订如下合同。
一、门卫责任人必须身体健康,具有一定文化程度者。
二、甲方负责自与乙方签定合同之日起保证每月支付聘用费元,每年计发十二个月,此工资报酬包含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等费用,甲方不再承担与乙方相关的任何保险费用。
三、乙方的责任如下,
1、按学校作息时间和要求,按时开关学校大、小门。
2、学校大门正常情况下处于关闭状态,除上级机关来校检查和学校工程建设的机动车辆确需进入学校适时敞开外,其他任何情况下不得开放大门,认真做好工作时段校内的保卫工作,特别是午间和晚学后的安保。
3、负责检查学生的凭证出入情况,严禁无证人员随便进出校园。
4、负责检查外来人员和车辆,并按学校制定的登记表逐项做好登记,按时汇总交教导处查阅。
5、负责校内的门卫值班工作,做好门口周围0米左右的保洁工作,保持学校大门口随时都是干净的。
6、按时收发学校报刊、杂志。
7、按照合同服从甲方的指导安排,接受甲方的检查和意见。
四、本合同自__年3月至__年4月,试用期一个月。
五、合同到期,根据甲方工作需要和双方自愿的原则,可以续签合同。合同不再续签时,自动解除劳动关系。
甲方代表签字,
乙方代表签字,
甲方车号:____________
联系电话:____________
乙方住址:____________
从业资格证号:____________
联系电话:____________
为适应出租车市场发展需要,加强对出租车驾驶人的监督管理,以及驾驶人文明服务的水平提高,制定本协议、
一、聘用期限与工作时间
甲方聘用乙方为驾驶人,受聘期限为________年________月。自________年________月________日至________年________月________日止。实行全天候不定时工作制,承担日班或夜班的营运。
乙方向甲方提供:暂住证、身份证、驾驶证正副本,年审时的身体证明等复印件,交纳现金(元)为安全风险金,(不计息)到公司应聘上岗做证后方准参加营运。
二、管理原则
1、以“以人为本、安全第一、优质服务”为宗旨,合法营运规范服务。做好出城登记,确保安全行车。
2、严格执行公司、运管及公安管理部门的各项规章制度,服从甲方的管理和上级的检查。
3、乙方在运输过程中应遵纪守法,讲究职业道德、遵守交通法及操作规程。
4、乙方不得擅自安排驾驶人(带徒)参与营运杜绝无义乌市出租车从业资格人员开出租车。
5、乙方不得利用出租车进行违法、犯罪活动,如用假币运毒贩毒,抢夺他人财产。
6、乙方经聘用后半年内不予解聘。特殊情况另行协商。
三、行车细则
1、乙方必须每天交出甲方规定的足额营收给甲方。
2、乙方每月出勤天数不得少于26天。如果休息应提前告知甲方,甲方协调尽量安排,甲方未同意不得休息,强行休息造成停车产生的营收损失乙方全额承担。
3、在营运中车辆发生故障应及时报告甲方,听从甲方的安排检修,如有故障不报告,故意不去修理,造成人为损坏,少机油、少水、异常高温、机盖在确认盖严实后方可行车,若引起机盖翻飞造成事故损失,轮胎人为原因造成报废、雨天行车、阵雨或暴雨过河或桥洞及低洼处造成汽车进水,引起发动机损坏、牌照丢失等由乙方全部承担经济损失。
4、搞好车辆卫生,提供给客户舒适的乘车坏境,及时维护保养确保安全行车。
5、交接班:接班司机应环车巡视一圈观察车辆外表,是否有刮擦,灯光是否齐全,发现问题必须向甲方报告,不检查造成的后果由当班司机承担全部责任,如:故意污损遮挡牌照被交管部门查处,造成罚款或扣车、扣分的乙方自行负责。
6、行车中修车误工误时的,晚班:每小时扣除营收________元,20分钟以内不除时间;白班_________以后_________以前每小时扣除30元,13点以后到17点每小时扣除40元营收。晚上________________以后到次日早上_________以前不除误工损失费。
7、交接班时间:早上________________下午________________.
四、权利与义务
1、甲、乙双方共同维护企业形象,乙方若有损企业形象行为,甲方有权阻止及处理。
2、乙方须参加交通部门及公司组织的各项安全活动和公司组织的目检检查工作,无故不参加者,按公司规定接受处罚,相关连带损失由乙方承担(如扣车造成的营收损失)。
3、甲方有权监督乙方遵章守纪、服从管理、维护乙方的合法经营权,配合协助乙方做好车辆的安全例保工作,不无故刁难乙方正常营运。
4、乙方在行车中,被乘客投诉或新闻媒体曝光后,自行到公司或相关部门处理,拒不接受处理的,甲方出面处理,乙方拉入黑名单,并解聘合同,终止营运。
5、乙方行车中,如有违章监控,事故等乙方应及时处理,相关连带费用和损失由乙方负担,甲方应协助乙方办理相关手续。
6、在各种例检中,发现乙方未办聘用手续(或)不按规定插放服务证、违章(交通违章、营运违章,如:____________不安规定使用计价器,未按规定出城登记)违规造成的罚款及连带产
生的误工损失,乙方自己负责,不处理的解聘拉入黑名单。
7、甲方有随市面行情调整营收额度的权利,适当降低乙方运营压力。
8、燃油补贴:燃油补贴在班费中扣除,扣除后每日上交营收。
9、有偿使用费的返还:每年年底一次性返还,其金额按双方协议,根据当年年度金额核计和当年出租车行情调整。
五、违章、违规的处理
1、投诉。文明待客,争取做到零投诉,若发生投诉事件,乙方应及时到相关部门接受处理,争取客户的宽容、谅解、诚恳接受处罚。
2、违规。若被公司或相关管理部门查处,其直接或间接以及连带产生的开支乙方负担,是甲方原因的除外。
3、违章。有违章的及时处理,产生相关费用,乙方负担。
六、事故的处理及赔偿
行车中发生交通事故,应头脑冷静,不盲目处理,查看对方证照是否相符,是否酒驾,是否本地车牌,事故轻重程度。但凡有人受伤的事故,必须报警,报案处理(24小时以内向保险公司报案)私了的也应交警到场才行,并出具书面收据,保存好凭据。
1、损失壹仟元以下含壹仟元的不到保险公司理赔。自行负担。(单方、双方事故均不理赔)但处理的`结果必须告知甲方,并通知保险公司消案,因事故误工、扣车、停车的营收损失由乙方全额负责。
2、壹仟元以上(不含1000元)的事故处理,由甲方协助负责处理事故以及向保险公司理赔,事故处理损失费用由乙方承担。保险公司索赔不足时由乙方全额补足双方损失,包括交警扣车期间的营运费。
3、乙方如在行车发生自身伤亡事故,除保险公司赔偿外,甲方不再承担乙方的其它理赔责任。
4、发生事故后,不向交警部门报案或逃离现场的,没收风险金。司法部门刑事责任的,由乙方自负。
5、事故结案后,根据事故责任大小,乙方应承担保险公司免赔部分的损失。
七、福利和奖励
1、清明节、端午节、中秋节每次发50或等价物品,开车营运的减免当天50元营收。
2、春节在________________过年并开车营运的,每年发红包________________元,不开的不享受。
3、本车连续________年开到期下线的,给予红包元。
八、本协议未尽事宜,双方协商解决。
九、本协议签字盖章生效,双方各执一份
甲方签字:____________乙方签字:____________
________年________月________日
聘用协议书是职场中非常重要的一份合同文件,用于明确雇主和员工之间的权利和责任关系。无论是企业招聘新员工还是个人被雇佣,双方都应该在签署聘用协议书前详细讨论并达成共识。下面,我们将详细介绍聘用协议书的内容和要点。
一、协议书的基本信息
聘用协议书首先应包含双方的基本信息,如企业名称、地址、法定代表人以及员工姓名、性别等个人信息。同时,还需要明确聘用的岗位、工作内容、工作地点和工作时间等,确保双方对岗位的要求和工作环境有清晰的认识。
二、聘用期限和工资待遇
聘用协议书还应明确员工的聘用期限和工资待遇。聘用期限可以是固定的,例如一年、半年或三个月,也可以是无固定期限的,即长期有效。对于工资待遇,应详细列明基本工资、绩效奖金、加班津贴等组成部分,以及发放时间和方式。此外,还需说明其他福利待遇,如社会保险、住房补贴、交通补贴等。
三、双方权利和义务
聘用协议书还应明确双方的权利和义务。对于雇主而言,应承诺为员工提供积极、合法的工作环境,保证员工享受合法权益,如劳动法规定的工时、休假、工伤保险等。对于员工而言,应承诺忠诚、勤奋地履行工作职责,遵守企业的规章制度和劳动纪律。
四、保密和竞业禁止
在聘用协议书中,还需要包含保密和竞业禁止条款。保密条款限制员工未经雇主授权泄露企业的商业秘密和机密信息,包括产品设计、客户信息、行业趋势等。竞业禁止条款限制员工在离职后一段时间内不得转投竞争企业或在竞争企业从事与现岗位相同或相似的工作。
五、终止劳动关系
聘用协议书还需要明确终止劳动关系的程序和条件。一方面,企业应明确在员工严重违反职责或劳动纪律的情况下,以及经济困难导致员工裁员的情况下,可以终止劳动关系。另一方面,员工应明确提前通知离职或辞职的时间和方式。
六、其他条款
聘用协议书中可以根据具体情况添加其他合理的条款。例如,免责条款、争议解决方式、知识产权归属等,以保护双方的合法权益。
总而言之,聘用协议书作为保障雇主和员工权益的重要文件,应详细、具体且生动地表达双方的权利和义务。在签署协议之前,双方应仔细阅读并充分理解协议的内容,如有需要可以咨询法律顾问,确保双方的权益得到充分保护。只有在公平、公正的基础上,雇主和员工才能真正实现双赢的结果。
在经济发展迅速的今天,与合同相关的知识也变得尤为重要。了解合同的基本要素和条款不仅可以帮助我们更好地保护自己的权益,还能提高我们在工作和学习中的效率。下面将为大家介绍一些关于合同的基本知识和注意事项,希望对大家有所帮助。
首先,什么是合同?简单来说,合同是双方或多方当事人之间约定的权利和义务关系的书面文件。它具有约束力,当事人必须按照合同的约定履行自己的义务。
合同的基本要素包括:合同当事人、合同对象、合同内容、合同约束力和合同生效条件。其中,合同当事人指合同的双方或多方参与人;合同对象指合同约定的权利和义务;合同内容包括合同的具体条款和约定;合同约束力指合同的强制力和可执行性;合同生效条件指合同生效的前提条件。
在签订合同时,我们需要注意以下几点:
1.了解合同内容:在签署合同前,一定要认真阅读合同的所有条款和约定,确保自己清楚合同的具体内容。
2.注意合同的有效性:合同必须符合法律的规定,否则会被认定为无效。因此,在签署合同前,了解相关法律法规对于合同的规定是十分重要的。
3.遵循合同的义务:作为劳动者,我们在签订合同时,必须遵守合同中规定的义务,如按时上班、履行工作职责等。
4.维护自身权益:如果发现合同中存在不合理或不合法的条款,我们有权利向相关部门投诉或寻求法律援助,维护自己的权益。
总之,合同对于我们在工作和学习中起着重要的作用。通过了解合同的基本知识和注意事项,我们可以更好地维护自己的权益,并且保证我们与他人的交往更加规范和有序。希望大家在工作和学习中能够合理运用合同知识,取得更好的成果。
盖房合同
盖房合同是房屋交易过程中必不可少的一个文件,它规定了双方之间的权利和义务,对于买卖双方来说都有非常重要的意义。针对这一主题,本文将从以下几个方面进行论述:什么是盖房合同;盖房合同的内容;盖房合同的签订和执行。
一、什么是盖房合同?
盖房合同,又称为买卖房屋合同,是指双方在房屋买卖交易过程中签订的一个文件。它规定了双方之间的权利和义务,包括房屋的交易价格、房屋的交付时间、房屋的质量与瑕疵条款、财产交割方式、违约责任等方面的内容。
二、盖房合同的内容
1、房屋的基本情况
一份完整的盖房合同需要包括房屋的基本情况,包括房屋的地址、结构、面积、产权状况等信息。
2、房屋的交易价格
房屋的交易价格是盖房合同上最为重要的一个条款,它规定了买卖双方在房屋交易过程中的交易价格。
3、房屋的交付时间
在签订盖房合同之后,买卖双方需要规定一个房屋的交付时间,来确保双方都按照约定的时间完成交易。
4、房屋的质量与瑕疵条款
房屋的质量和瑕疵条款对于双方来说都非常重要。它规定了哪些问题是卖方需要负责的,哪些问题是买方需要承担的责任。
5、财产交割方式
在盖房合同中,买卖双方需要约定房屋的财产交割方式,是在房屋交易过程中一次性完成,还是逐步完成。
6、违约责任
如果在房屋交易的过程中双方出现违约情况,盖房合同上也需要规定明确的责任和追偿方式。
三、盖房合同的签订和执行
1、盖房合同的签订
在签订盖房合同之前,买家和卖家都需要组织相应的专业人士进行验房,并在完成验房之后再开始正式签订合同。双方需要认真阅读盖房合同上的各个条款,并确保双方都能够履行所承担的义务。
2、盖房合同的执行
在盖房合同签订之后,双方需要准确执行合同中的各项条款。如果遇到任何问题,双方需要及时联系对方进行协商解决。在房屋交割之后,双方需进行最后的结清,并在结清后返还各自的证件。
四、总结
盖房合同作为房屋买卖中重要的文件,可以规避双方在交易过程中出现的各种风险,保护双方的权益。因此,在签订盖房合同时,双方要认真审查各项条款,确保能够遵守各自的承诺和义务,做好各项准备工作,这样才能够顺利完成房屋买卖交易。
私人盖房合同指的是个人在规划、建设房屋时与相关的承建商所签订的合同,包括了详细的条款以及条件。这份合同是保证建房项目的成功完成,以及捍卫相关权利和责任的一份正式文件。
私人盖房合同首先详细说明了建筑物所需的物料与指令,包括了所需的地基测量、建筑图样、建筑方案、人力、材料、设备、施工与完成日期等等。所有这些条件都必须得到签约双方的确认与同意。
私人盖房合同还包括了承建商对其施工质量的保证。承建商需要明确地标明他们所遵守的建筑规定,包括了建筑方案、法规和技术,以及保证他们的施工是在相应的时间和预算内,以最高标准完成的。
此外,合同内容也需要涉及到一些规定和做法,以消除可能的纷争和误解。例如,所有可能的变更需要都要在独立的书面文件上得到记录,并且需要受到签约双方的书面确认。此外,承建商还需要与居民同住在同一区域内并要尽力不干扰他们的生活,他们需要确保周围环境的安全和清洁。
当然,签署私人盖房合同并不完全意味着一定可以避免所有的纷争。如果出现了任何纠纷,签约双方应该第一时间沟通并尽力解决。如果最终仍无法解决,则需要通过法律手段来解决。在这种情况下,合同文件将提供一种重要的依据,以供法院做决定。
总的来说,私人盖房合同对于建房项目是非常重要的。在签署合同之前,需要花费足够的时间去审阅并确保所有条款都得到了详细阐述。一旦签署了合同,双方的义务和责任就是明确的,带来了安心和保障。
盖房是人们进行的一项大工程,往往需要花费较长的时间和大量的资金。在这个过程中,盖房合同可以说是非常重要的一份文件。它详细地规定了建设方、房主和工程外包商之间的权利、义务和责任。本文将就盖房合同进行详细的介绍,让大家对这份合同有更加深入的了解。
盖房合同是一种法律文件。它被制定出来,是为了确保房屋建设的安全和质量,并规范建造过程中各方的行为。盖房合同通常会包含以下内容:
第一、建设方的信息。建设方是指承担建造工作的单位或个人。合同中应写明建设方的名称、地址、联系人和电话等相关信息。
第二、房主的信息。房主是指要建房的单位或个人。合同中应写明房主的名称、地址、联系人和电话等相关信息。
第三、建造范围。盖房合同规定了建造的范围和建筑的类型。建筑类型通常包括住宅、商业、工业和公共设施等。
第四、建造工程的进度和预算。合同中应规定工程开始和完成的日期,并详细列出工程的预算和支付方式。这个环节特别重要,因为如果工程超过规定的时间,或者超出了预算,那么建设方或房主就需要负担额外的费用。
第五、工程质量标准。盖房合同必须规定工程的质量标准和验收标准。如果工程未达到规定的质量标准或验收标准,建设方就需要承担相应的责任。
第六、工程保修期。合同中通常规定了工程保修期,即在保修期内,如果房屋出现质量问题,建设方需要承担修理的费用。
第七、双方的权利和责任。盖房合同中应详细规定建设方和房主的权利和责任。
第八、合同的违约责任。如果任何一方未能履行合同规定的义务,那么合同中必须规定对方的违约责任。
因为盖房合同是一份非常重要的文件,建设方和房主必须认真阅读合同,并在签署之前搞清楚合同的内容和条款。如果有任何疑问,可以找专业的律师或评估师进行咨询。一旦签署了盖房合同,双方都必须遵守合同的规定。否则,对方可以要求追究法律责任。
总之,盖房合同是一份非常重要的文件,它确保了建设方和房主在建筑过程中的权利和义务。因此,建设方和房主必须仔细阅读盖房合同,严格遵照合同的规定操作。只有这样,我们才能建造安全、舒适和美丽的房屋。
盖房合同是指有关盖房子或进行土地开发的双方签署的协议书。盖房合同一般是为了规范双方的权利和义务,保护双方的利益,避免发生纠纷而制定的。接下来,本文将从下面三个方面详细地介绍盖房合同。
一、盖房合同的重要性
1、规范合作:盖房合同可以明确双方的职责和责任要求,防止合作双方在建设过程中发生纠纷,保障双方的合法权益。
2、提供证据:盖房合同也可以作为证据,用于双方之间的交流协调,同时也可以作为证据用于物产及法律争议的解决。
3、保护利益:通过签订盖房合同,可以明确地规定双方的利益和义务,避免在日后发生利益分配的争议,保障双方的利益。
二、盖房合同的内容
1、合同主体的信息:包括合同甲方、合同乙方的名称、地址和联系方式等。
2、买卖房屋信息:包括房屋的位置、面积、价格和建筑期限等。
3、房建工程进度及验收标准:包括房建工程进度计划、验收标准以及赔偿前提等。
4、建筑材料及施工规格:包括建筑材料、质量标准和施工规范等。
5、买卖双方义务:包括买卖双方的权利、义务和责任等,明确双方的权利和义务,防止出现一些纠纷和争议。
6、争议解决:包括争议的解决方式、裁决的方式等,以及争议的处理流程和网开一面的原则。
三、盖房合同的签订流程
1、需求方提出要求:需求方可以通过招标、询价、竞标或直接与工程公司洽谈等途径,来寻找合适的建筑公司。
2、选定建筑公司:需求方从多家建筑公司中选定一家合适的公司,然后跟该公司进行谈判。
3、洽谈相关事宜:在洽谈中,双方商量并达成一致后,建筑公司就可以起草盖房合同,并提交给需求方。
4、合同审核:需求方需要详细审阅盖房合同,确保合同内容符合双方的意愿和要求,并且符合相关法律法规,无误后双方签署。
5、付款方式:在签署盖房合同前,需求方需确定付款方式、支付时间和支付金额等细节。
总之,“盖房合同”是建筑公司和需求方之间进行盖房合作的重要依据。在制定和签署盖房合同时,需要充分考虑各方面情况和利益,明确具体和详细的条款,确保签署完毕后,能够为合作双方带来最大的利益。
盖房合同
随着城市化的不断推进,房地产市场成为经济发展的重要支柱。在购房过程中,进行盖房合同的签订也是十分关键的环节。本文将就盖房合同方面的相关问题展开探讨。
一、什么是盖房合同
盖房合同是指开发商或房地产公司与购房人在购房过程中签订的一种合同。它包括了盖房项目的大致情况、交房标准、物业管理等方面的内容,是购房者与开发商之间权利义务双方确认的文件合同。在购房过程中,盖房合同是备受重视的,因为它是购房者权益的重要保障。
二、盖房合同应包括哪些内容
1、房屋信息:应体现项目名称、项目地址、建筑面积、物业类型、层数、户数等;
2、交房标准:应包括入住标准、装修标准、材料标准、设备标准、施工标准、服务标准等;
3、付款方式:应明确付款方式、付款期限、逾期利率等;
4、违约责任:应明确违约责任、违约金、提前解除等内容;
5、保障措施:应详细说明开发商在房屋购买、交付、物业服务等方面所提供的保障和服务;
6、其他条款:应涉及售楼图纸、销售人员口头承诺、收费标准、物业费用、税费等。
总体来说,盖房合同应充分维护购房人的合法权益,同时也应为开发商或房地产公司提供依据。
三、盖房合同的注意事项
在签订盖房合同时,购房者一定要特别关注以下几点:
1、购房者应认真核对合同内容,注意不要让开发商或中介在合同附加一些不合规或不当的条款;
2、购房者应严格按照合同约定按时付款,以免产生额外费用;
3、购房者应关注开发商的经营情况和声誉,以免上当受骗;
4、购房者应阅读相关法律法规,了解自己的权益,积极维护自身合法权益。
总之,在签订盖房合同时,购房者应理性对待、深入了解,不做盲目从众的消费者。
四、盖房合同纠纷应对措施
如果盖房合同纠纷产生,购房者首先应积极协商,尽可能通过和解方式解决问题;如果协商无效,购房者应代理律师或是向相关部门进行投诉,维护自身权益。
以上是本文关于盖房合同的相关内容,希望能对广大读者在购房过程中提供帮助。总的来说,相信通过对盖房合同的了解、学习和规范,我们的购房过程会更加有保障和可靠。
本文网址://m.289a.com/shengrizhufudaquan/74147.html
上一篇:扫黑除恶的口号
下一篇:老师实习周记(推荐六篇)
随着国家法律和司法的不断完善,合同在日常生活中的使用越来越普遍。签订合法合同需要双方平等自愿、协商一致,对于初次接触合同的人来说可能会感到困难。为了帮助大家更好地理解合同,本文将介绍“设计协议书”,相信能够帮助您开阔眼界!...
“愿你撞过的南墙,都成为坦途,愿你遇见的绝望,都成为盛放。生日快乐!”生日,对每个人来说,意味着对出生的庆祝、对父母亲的感恩,人们除在这一天会欢聚一堂外,还会发送祝福语。针对不同身份的人,如何写祝福语呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“售房协议书锦集4篇”,供大家借鉴和使用,希望大家分享!篇1...
随着经济的发展,签订合同有助于稳定双方的合作关系。如果您对书写合同的某些地方有疑惑或不太明白,我们为您准备了“借钱协议书”。请持续关注我们的网站,我们将不断提供更多精彩内容!...
在经济发展迅速的今天,与合同相关的知识也变得尤为重要。了解合同的基本要素和条款不仅可以帮助我们更好地保护自己的权益,还能提高我们在工作和学习中的效率。下面将为大家介绍一些关于合同的基本知识和注意事项,希望对大家有所帮助。首先,什么是合同?简单来说,合同是双方或多方当事人之间约定的权利和义务关系的书面...