监理合同

当社会发展到一定阶段时，人们的生活质量逐渐提高，这使得合同在我们的生活和工作中变得不可或缺。为了确保合同的有效性和合法性，我们需要学习如何撰写一份标准的合同。本文特为大家整理了一些关于“监理合同”的重要内容，如果您觉得这篇文章有趣并且有用，请不要吝啬与您的朋友们分享！

监理合同 篇1

2022信息工程监理合同 范本是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。信息工程监理合同 范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022信息工程监理合同 范本正文内容

 ××市信息系统工程监理合同书（含技术培训、技术中介）

项目名称：_____________________________________________

委托方：_____________________________________________

监理方：_____________________________________________

付款方：_____________________________________________

委托方_______________与监理方_______________，经双方协商一致，签订本合同。一、委托方委托监理方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：1.    信息系统工程名称：____________________________________________2.    信息系统工程地点：____________________________________________3.    信息系统工程总投资：__________________________________________4.    本合同签订地点：______________________________________________二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：1.    本合同标准条件（第二部分）；2.    本合同专用条件（第三部分）；3.    本合同附加合同条款（第四部分）；4.    实施监理方案和内容（第五部分）；5.    在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理方支付报酬。本合同自_______年_____月_____日开始实施，至_______年______月______日完成。本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托方______份，监理方_____份。

委托方    单位名称                                                       （公章）     年   月   日   法定代表人    （签章）    委托代理人    （签章）   联系人    （签章）   住所（通信地址）       电   话        传   真       开户银行       帐   号        邮政编码    监理方    单位名称                                                       （公章）     年   月   日

   法定代表人    （签章）    委托代理人    （签章）   联系人    （签章）   住所（通信地址）       电   话        传   真       开户银行       帐   号        邮政编码    付款方    单位名称                                                       （公章）     年   月   日   法定代表人    （签章）    委托代理人    （签章）   联系人    （签章）   住所（通信地址）       电   话        电   挂       开户银行       帐   号        邮政编码   

第二部分 信息系统工程标准条件（标准条件词语定义、适用范围和法规）

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：(1)    “工程”是指委托方委托实施监理的______________________。(2)    “委托方”是指直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。本项目委托方是_______________________。(3)    “监理方”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。在本顶目中指______________________。(4)    “监理机构”是指监理方为本工程实施监理业务的组织。一般由总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师及监理单位其他人员组成。

监理合同 篇2

2022施工监理合同是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。施工监理合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022施工监理合同正文内容

xx监理合同工程名称：______________________________

甲

方：______________________________

乙

方：______________________________

______年____月____日

目

录

一、 合同协议书

二、 合同通用条款

第1条　词语定义

第2条　法规、语言和联系方式

第3条　双方关系与监理依据

第4条　监理范围

第5条　甲方的职责与义务

第6条　乙方的职责与义务

第7条　甲方的权利

第8条　乙方的权利

第9条　监理合同期

第10条　合同的变更和解除

第11条　监理酬金与支付

第12条　人员的更换

第13条　奖励与赔偿

第14条　转让与分包

第15条　违约、争议与仲裁

三、合同专用条款

第2条　法规、语言和联系方式

第4条　监理范围

第5条　甲方的职责与义务

第6条　乙方的职责与义务

第8条　乙方的权利

第9条　监理合同期

第11条　监理酬金与支付

第13条　奖励与赔偿

第15条　违约、争议与仲裁

附加条款

附录：

使用说明

一、合同协议书

甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2.下列文件构成全部监理合同文件(以下称"本合同")不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

(1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件;

(2)本合同协议书;

(3)合同专用条款;

(4)合同通用条款;

(5)施工监理委托书或监理中标通知书;

【网合同范本频道第 一范文§网整理该文章。】

(6)与本合同有关的其它文件。

3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币万元。

5.本合同施工监理期为个月(天)，即从年月日至年月日。

6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。

7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

甲

方：(盖章) 乙

方：(盖章)

(单位全称) (单位全称)

相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书

法定代表人：

法定代表人：

或

或

其授权的代理人：(签字)

其授权的代理人：(签字)

签约日期： 签约日期：

签约地点： 签约地点：

单位地址： 单位地址：

邮

编： 邮

编：

电

话： 电

话：

传

真： 传

真：

开户银行： 开户银行：

帐

号： 帐

号：

二、 合同通用条款

第1条　词语定义

下列名词和用语，除合同专用条款另有约定外，应具有如下含义。

1.监理：指乙方受甲方的委托，依据国家有关法律、法规和施工监理合同以及有关工程文件、合同，在甲方授权范围内对工程施工的质量、进度、投资实施监督与管理。

2.工程：指甲方委托进行监理的本合同范围内的工程。

3.甲方：指承担直接投资责任的、委托监理任务的一方以及其合法继承人。

4.甲方代表：指经甲方授权，代表甲方负责履行本合同和作出决定的代表人。

5.乙方：指承担本合同监理任务和监理责任的一方以及其合法继承人。乙方应具有交通行政主管部门所批准的相应的监理资质。

6.监理机构：指乙方派驻本工程现场，负责履行本合同约定义务的组织。

7.总监理工程师：指经乙方授权，代表乙方全面履行合同义务，并被甲方认可的监理机构负责人。本合同中简称"总监"。

8.监理酬金：指甲方按本合同约定的监理期限、监理范围支付给乙方的劳务费用。

9.第三方：指除甲乙双方外与本工程建设有关的当事人。

10.天：是指日历天，即从任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。年、月、日均以公历计算。

11.书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字或印刷的表达方式。包括电报、电传和传真。

第2条　法规、语言和联系方式

1.监理合同适用的法规是中华人民123

8.在履约过程中，对于甲方和第三方提交的有关工程的通知和各种报告，需要乙方审核、核对或确认后转交的，乙方应按合同专用条款中约定的期限及时审查和转交，若因超过时限给工程带来损失，应由乙方承担违约责任。

9.应接受交通行政主管部门及其授权的水运工程质量监督机构以及甲方对监理工作的监督和检查，按合同专用条款所约定的期限向甲方提交监理工作报告。

10.审核施工单位提出的竣工验收申请报告和竣工资料，协助甲方组织工程验收。

11.审核保修期内工程保修与缺陷处理方案，检查实施情况。

12.不得泄露本工程需要保密的技术与经济资料，不得与第三方发生直接或间接的经济关系。

13.乙方完成本合同约定的监理任务后，应将甲方提供的设施和剩余物品移交甲方。

第7条　甲方的权利

1.对乙方派出的监理机构与监理人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，对不称职的监理人员有权要求乙方更换。

2.对工程规模、设计标准、施工工艺进行认定，对工程变更进行审批。

3.审批由第三方提交、经乙方审核同意的工程进度报表、工程量清单与工程价款。

4.有权要求监理机构提交监理工作月度报告和监理业务范围内的专项报告。

第8条　乙方权利

甲方在委托的监理范围内，授予乙方以下权利：

1.对履约能力差的分包单位，乙方有权要求其整改，整改无效时有权建议甲方清退;对工作不力的现场施工人员，有权要求施工单位予以调换。

2.有权查阅本工程的全部设计文件、技术经济资料与批文，主持或参加本工程的有关业务会议。

监理合同 篇3

________(以下简称“业主”)与_______(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员。

一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总投资：

监理范围：

二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理委托函或中标函;

②工程建设监理合同标准条件;

③工程建设监理合同专用条件;

④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。

本合同的监理业务自______年____月____日开始实施，至______年____月____日完成。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。

业主：(签章)监理单位：(签章)

法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)

地址：地址：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮编：邮编：

电话：电话：

______年____月____日______年____月____日

签于签于

监理合同 篇4

1工程概况

2建设工程监理

水利工程施工合同具有合同标的不动产，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。( )工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业。

2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合_____相关规定，建议业主对条款予以更改，二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；( )在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。

2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的。可对任何承包人合同规定的义务提出变更。则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力。

①提前的时间和修订后的进度计划；

②承包人的赶工措施；

③发包人为赶工提供的条件；

④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。

以便提高承包方工作积极性。

对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20_________-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的。委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，公正地进行调解。

2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等。十条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员。

2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的。十条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期。

2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商。应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。

2.6合同争议与索赔管理

2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定。十条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。

2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：十条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。

①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

②不属于承包商应承担责任；

③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：十条　在委托监理合同签订后，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时。

①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

②承包商的取费标准是否正确、合理；

③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

3几点建议

结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：

①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

③重视材料供应；

④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。十条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。

参考文献

[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20_________-0208第二版(20_________年版).十四条　当事人方要求变更或解除合同时，应当在 42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的。

_____山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-).

[3]_____.

监理合同 篇5

项目名称：__________________

建设地点：__________________

委托人：___________________

监理人：___________________

合同编号：__________________

日期：______________________

第一部份建设工程委托监理合同

委托人___________与监理人___________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下。

工程名称：___________

工程地点：___________

工程规模：___________

总投资：___________

监理范围：___________

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

⑴监理投标书或中标通知书;

⑵本合同标准条件;

⑶本合同专用条件;

⑷在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支付报酬。

本合同自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日完成。

本合同正本壹式_____份，具有同等法律效力，甲方执_____份，乙方执_____份。

委托人：(签章)_________监理人：(签章)_________

法定代表人：(签章)_____法定代表人：(签章)_____

住所：____________________住所：____________________

开户银行：________________开户银行：________________

帐号：____________________帐号：____________________

邮编：____________________邮编：____________________

电话：____________________电话：____________________

本合同签订于______年_____月_____日

见证单位：________________(签章)

代表人或委托代理人：(签章)_____________

第二部份标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

⑴“工程”是指经委托人委托实施监理的工程。

⑵“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

⑶“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

⑷“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

⑸“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

⑹“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

⑺“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

⑻“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;

②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

⑼“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自已的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

⑽“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

⑾“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字的书写、解释和说明。

如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人的义务

第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务，监理义务包括施工过程中质量和安全的控制。

监理人在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

工程建设过程中，监理人在工程质量控制和安全控制方面履行的义务包括以下内容：

(一)准备阶段

(1)组织施工图纸会审;

(2)审查承包单位开工报告、施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系、施工安全保证体系;

(3)审查总承包、专业分包单位资质证书和安全生产许可证;

(4)审查承包单位施工管理人员架构设置情况;

(二)施工阶段

(5)核查进场材料、设备、构配件的质量证明文件及其质量情况;

必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，包括对商品混凝土的交货检验、钢筋等原材料合格检测报告进行报审签认;

(6)参与工程质量的核验，其中包括钢筋、模板和混凝土工程的验收;

对阶段性资料的核查;

(7)对土方回填、基础后浇带、卷材防水层细部构造处理、梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、基础钢结构安装及主体各种型式的结构安装等关键部位、关键工序旁站监理，全过程现场跟班监督;

监理合同 篇6

3.1 合同签订前提欠缺公正

当前，由于国内建筑市场不尽规范，市场机制不够完善，使得在工程招投标中的行政干预、地方保护、部门分割和行业垄断情况严重，明招暗投、暗箱操作、阴阳合同、幕后交易等违法违纪现象累见不鲜。监理企业的不均衡发展与全社会固定资产投资比例的失调，形成了僧多粥少的供需关系，导致恶性无序的竞争局面。监理企业往往为了生存只能是饥不择食、违心签订阴阳合同来取得工程项目，给建设工程监理合同管理带来了很大的难度，监理对合同管理无所适从，不知按那个合同来执行，建设主管部门更是无法监管。

3.2 合同签订的条款欠缺公平

因建设单位的过分强势，合同大多条款强调的是建设单位的权利和监理方的义务，对建设单位的制约条款较少，对监理单位的制约条款较多;对建设单位的违约、赔偿方面的约定抽象、笼统，对监理单位的违约条款苛刻细微，有些不属于监理单位履行的义务也强加给监理。这些都不利于监理合同的严肃性和公平，其结果只能导致合同在履行过程中引发争议。

3.3 合同履行过程中欠缺诚信

合同履行过程中，因建设单位的自身要求增加工作量但不增加监理服务费用的情况比比皆是，监理的额外工作和附加工作也不另计费用。非监理原因导致工期延长按规定应收取延期费用，但建设单位总是以总价包干或免费服务为借口而拒绝支付，监理单位为总体成本考虑不得不降低服务质量，如减少现场监理人员数量、招聘一些较低层次的监理工程师，从而不利于整体工程建设的顺利进行。

3.4 合同履行过程中欠缺动态管理

多数监理企业管理者存在着合同管理认识上的偏差，他们在企业管理中往往忽视合同的动态管理，合同的履行是一个动态的过程，包括签约、交货、验收、结算等等环节，对方履约情况能力如何，只有通过这些不同的环节才能体现出来的。作为企业的管理者，即使在合同签订前已经对对方的资信、注册资本、信誉、生产经营规模等进行了各方面的调查，但应当注意到的是，通过考察得到的这些信息，只能说明对方过去的情况，随着企业生产经营情况的推进对方履约能力可能发生变化，对方履约能力如何只能通过对合同的动态管理才能得到客观的评价，因此，纠正自己认识上的偏差，加强合同的动态管理，可以有效地避免合同履行可能造成的各类经济损失。

3.5 合同管理人员欠缺法律意识

合同管理即使不需要专人负责，也应当分工明确。因授权不明而承担民事责任的情况比比皆是。在实际工作中常常发现授权委托不明、委托期限没有或者不详以及合同专用章到处乱放的现象，这是法律意识淡薄造成的。盲目亲信“口头承诺”的协议，一旦一方失去信誉便纠缠不清引发不必要的纠纷。在合同的签订时，一定要明确地确定合同的名称，以防纠纷发生时不知道如何适用合同中的相关条款。企业为了避免纠纷、防止约定不明确，常常使用格式化的合同，因为这样的合同条款相对而言条款比较全面。

监理合同 篇7

导语：

词语定义、适用说话和标准

第一条 以下名词和用语，除上下文另有法则外，具有以下含义：

（1）“工程”是指业主拜托履行监理的工程。

（2）“业主”是指负担直接责任的、拜托监理交易的一方，以及其合法承继人。

（3）“监理单位”是指负担监理交易和监理责任的一方，以及其合法承继人。

（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场履行监理交易的构造。

（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程构筑有关的当事人。

（6）“工程构筑监理”包括平常的监理工作、附加工作和特别工作。

（7）“日”是指任何一个半夜至下一个半夜间的时候段。

（8）“月”是根据公历从一个月份中任何一天入手下手到下一个月响应日期的前一天的时候段。

第二条 工程构筑监理公约适用的标准是国度的法律、行政标准，以及专用前提中议定的部分规章或工程地点地的处所标准、处所规章。

第三条 监理公约的誊写、解释和阐明，以汉语为主导说话。当差别说话文本产生差别解释时，以汉语公约文本为准。

监理单位的任务

第四条 向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构紧张成员名单、监理筹划，结束监理公约专用前提中商定的监理工程范畴内的监理交易。

第五条 监理机构在践诺本公约的任务期间，应应用公道的技巧，为业主供给与其监理机构程度相适应的询问定见，当真、勤奋地工作。救助业主兑现公约预定的目标，刚正地保护各方的合法权柄。

第六条 监理机构利用业主供给的办法和物品属于业主的财产。在监理工作结束或中断时，应将其办法和残剩的物品库存清单提交给业主，并按公约商定的时候和方法移交此类办法和物品。

第七条 在本公约期内或公约停止后，未征得有关方赞成，不得败露与本工程、本公约交易活动有关的隐瞒资料。

业主的任务

第八条 业主该铛铛真工程构筑的扫数外部干系的和谐，为监理工作供给外部前提。

第九条 业主该当在两边商定的时候内免费向监理机构供给与工程有关的为监理机构所必要的工程资料。

第十条 业主该当在商定的时候内就监理单位书面提交并要求作出决议的一切事件作出版面决议。

第十一条 业主该当授权一名熟悉本工程环境、能敏捷作出决议的常驻代表，当真与监理单位关联。调换常驻代表，要提早关照监理单位。

第十二条 业主该当将付与监理单位的监理权力，以及监理机构紧张成员的本能机能分工，及时书面关照已选定的第三方，并在与第三方签订的公约中予以明了。

第十三条 业主应为监理机构供给以下帮忙：

（1）获得本工程利用的原材料、构配件、机器配置等出产厂家名录。

（2）供给与本工程有关的协作单位、互助单位的名录。

第十四条 业主免费向监理机构供给公约专用前提商定的办法，对监理单位自备的赐与公道的经济补偿。

第十五条 如果两边商定，由业主免费向监理机构提办事员和办事人员，则应在监理公约专用前提中增加与此响应的条目。

监理单位的权力

第十六条 业主在拜托的工程范畴内，付与监理单位以下监理权力：

（1）选择工程总计划单位和施工总承包单位的发起权。

（2）选择发包计划单位和施工分包单位实在认权与否定权。

（3）工程构筑有关事变包括工程范围、计划标准、筹划计划、出产工艺计划和利用效用要求，向业主的发起权。

（4）工程布局计划和其他专业计划中的技巧题目，根据安定和优化的原则，自立向计划单位发起发起，并向业主发起版面报告；如果因为拟发起的发起会进步工程造价，或延长工期，该当事前获得业主的赞成。

（5）工程施工构造计划和技巧方案，根据保质量、保工期和低落本钱的原则，自立向承建商发起发起，并向业主发起版面报告；如果因为拟发起的发起会进步工程造价、延长工期，该当事前获得业主的赞成。

（6）工程构筑有关的协作单位的构造和谐的主持权，紧张和谐事变该当事前向业主报告。

（7）报经业主赞成后，公告开工令、罢工令、复工令。

（8）工程上利用的材料和施工质量的查验权。对付不符合计划要求及国度质量标准的材料配置，有权关照承建商中断利用；不符合典范和质量标准的工序、分项分部工程和不安定的施工功课，有权关照承建商停机灵改、返工。承建商获得监理机构复工令后才华复工。公告停、复工令该当事前向业主报告，如在告急环境下未能事前报告时，则应在24小时内向业主作出版面报告。

（9）工程施工进度的查抄、监督权，以及工程实际完工日期提早或超出工程承包公约法则的完工期限的签订权。

（10）在工程承包公约商定的工程代价范畴内，工程款付出的考核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经监理机构签字确认，业主不付出工程款。

第十七条 监理机构在业主授权下，可对任何第三方公约法则的任务发起变动。如果由此紧张感化了工程费用，或质量、进度，则这类变动须经业主事前承诺。在告急环境下未能事前报业主答合时，监理机构所作的变动也应尽快关照业主。在监理进程中如发觉承建商工作不力，监理机构可发起调换有关人员的发起。

第十八条 在拜托的工程范畴内，业主或第三方对对方的任何定见和要求（包括索赔要求），均必须最终向监理机构发起，由监理机构探讨处理定见，再同两边会商肯定。当业主和第三方产生争议时，监理机构应根据本身的本能机能，以自力的身份判别，刚正地进行调整。当其两边的争议由当局发起行政主管部分或仲裁构造进行调整和仲裁时，该当供给作证的实情材料。

业主的权力

第十九条 业主有选定工程总计划单位和总承包单位，以及与其订立公约的签订权。

第二十条 业主有对工程范围、计划标准、筹划计划、出产工艺计划和计划利用效用要求的认定权，以及对工程计划变动的审批权。

第二十一条 监理单位调换总监理工程师须经业主赞成。

第二十二条 业主有官僚求监理机构提交监理工作月度报告及监理交易范畴内的专项报告。

第二十三条 业主有官僚求监理单位调换不称职的监理人员，直到停止公约。

监理单位的责任

第二十四条 监理单位的责任期即监理公约有效期。在监理进程中，如果因工程构筑进度的推迟或耽搁而超出商定的日期，两边应进一步商定响应延长的公约期。

第二十五条 监理单位在责任期内，该当践诺监理公约中商定的任务。如果因监理单位过错而造成了经济吃亏，该当向业主进行补偿。累计补偿总额不该超出监理报答总数（撤除税金）。

第二十六条 监理单位对第三方违背公约法则的质量要乞降完工（交图、交货）时限，不负担责任。

因不可抗力导致监理公约不能扫数或部分践诺，监理单位不负担责任。

第二十七条 监理单位向业主发起补偿要求不能建立时，监理单位该当补偿因为该索赔而至使业主的各种费用付出。

业主的责任

第二十八条 业主该当践诺监理公约商定的任务，如有违背则该当负担违约责任，补偿给监理单位酿成的经济吃亏。

第二十九条 业紧张是向监理单位发起的补偿要求不能建立，则该当补偿由该索赔所引发的监理单位的各种费用付出。

公约见效、变动与停止

第三十条 本公约自签字之日起见效。

第三十一条 因为业主或第三方的因为使监理工作遭到障碍或耽搁，乃至增加了工作量或连续时候，则监理单位该当将此环境与大略产生的感化及时关照业主。由此增加的工作量视为附加工作，结束监理交易的时候该当响应延长，并获得特别的报答。

第三十二条 在监理公约签订后，实际环境产生变化，使得监理单位不能扫数或部分履行监理交易时，监理单位该当立即关照业主。该监理交易的结束时候应予延长。当规复履行监理交易时，该当增加不超出42天的时候用于规复履行监理交易。并按两边商定的数量付出监理报答。

第三十三条 业紧张是要求监理单位扫数或部分平息履行监理交易或停止监理公约，则该当在56天前关照监理单位，监理单位该当立即安排中断履行监理交易。

当业主觉得监理单位无合法原因此又未践诺监理任务时，可向监理单位发出指明其未践诺任务的关照。若业主发出关照后21天内充公到复兴，可在第一个关照发出后35天内发出停止监理公约的关照，监理公约即行停止。

第三十四条 监理单位在该当获得监理报答之日起30天内仍未收到付出单子，而业主又未对监理单位发起任何书面定见时，或根据第32条或第33条已平息履行监理交易时限超出半年时，监理单位可向业主发出停止公约的关照。如果停止监理公约的关照发出后14天内未获得业主复兴，可进一步发出停止公约的关照，如果第二次关照发出后42天内仍未获得业主复兴，可停止公约，或自行平息或连续平息履行扫数或部分监理交易。

第三十五条 监理单位因为非本身的因为而平息或停止履行监理交易，其善后工作以及规复履行监理交易的工作，该当视为特别工作，有权获得特别的时候和报答。

第三十六条 公约的和谈停止其实不感化各方应有的权力和该当负担的责任。

监理报答

第三十七条 平常的监理交易、附加工作和特别工作的报答，根据监理公约专用前提商定的方法计取，并按商定的时候和数额付出。

第三十八条 如果业主在法则的付出期限内未付出监理报答，自法则付出之日起，该当向监理单位补偿应付出的报答利钱。利钱额按法则付出期限最终一日银行贷款利钱率乘以拖欠报答时候谋划。

第三十九条 付出监理报答所采取的货币币种、汇率由公约专用前提商定。

第四十条 如果业主对监理单位提交的付出关照书中报答或部分报答项目发起贰言，该当在收到付出关照书24小时内对监理单位发出贰言的关照，但业主不得耽搁其他无贰言报答项目标付出。

其 他

第四十一条 拜托的工程构筑监理所必要的监理人员出表面察，经业主赞成其所需费用随时向业主实报实销。

第四十二条 监理单位如须另聘专家询问或帮忙，在监理交易范畴内其费用由监理单位负担，监理交易范畴以外，其费用由业主负担。

第四十三条 监理机构在监理工作中发起的公道化发起，使业主获得了经济效益，业主赐与得当

的精神嘉奖。

第四十四条 未经对方的书面赞成，不管业主或监理单位均不得让渡本公约商定的权力和任务。

第四十五条 除业主书面同不测，监理单位及人员不该接纳监理公约商定以外的与监理工程项目有关的工钱。

监理单位不得参加大略与公约法则的与业主的长处相辩论的任何活动。

争议的办理

第四十六条 因违背或停止公约而引发的吃亏和侵害的补偿，业主与监理单位之间该当会商办理，如未能达成同等，可提交主管部分和谐，仍不能达成同等时，两边选择：

1.仲裁由 仲裁委员会仲裁；

2.诉讼由 人民法院管辖。

工程构筑监理公约专用前提

第一条 本公约适用的标准及监理根据：

第四条 监理交易：

第八条 外部前提包括：

第九条 两边商定的业主应供给的工程资料及供给时候：

第十条 业主应在 天内对监理单位书面提交并要求作出决议的事件作出版面复兴。

第十四条 业主免费向监理机构供给以下办法：

监理单位自备的，业主赐与经济补偿的办法以下：

第十五条 在监理期间，业主免费向监理机构供给 名人员，由总监理工程师安排其工作，并免费供给 名办事人员。

第二十五条 监理单位在责任期内如果失职，赞成按以下方法负担责任，补偿吃亏：

补偿金=直接经济吃亏×报答比率（扣除税金）

第三十七条 业主赞成按以下的谋划方法、付出时候与金额，付出监理单位的报答：

业主赞成按以下谋划方法、付出时候与金额，付出附加工作报答：

业主赞成以下谋划方法、付出时候与金额，付出特别工作报答：

第三十九条 两边赞成用 付出报答，按 汇率计付。

第四十三条 嘉奖方法：

第四十六条 工程构筑监理公约在践诺进程中产生争议时，业主与监理单位应及时会商办理。会商不可时，两边赞成按（ ）项办理：1.由 仲裁委员会仲裁；2.向人民法院告状。

本文网址：//m.289a.com/shengrizhufudaquan/59732.html